甲方：______________

乙方：______________

為保證雙方合法權益，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工事項協調一致，訂立本合同。

一、施工內容：

1、工程名稱：

2、工程內容：

二、承包方式：

1、平方米包干：包括設備、工具、人工_________元/㎡大寫：

2、所需工具由乙方自備。

3、甲方供材，每天送貨，剩余材料拉回。

4、管理內容：

（1）遵守公司的各項規(guī)章制度，服從領導、聽從指揮。

（2）無論任何班組如有工人偷到工地材料，罰款及后果由承包人承擔。

（3）承包隊所承包工程實行全過程管理，即從進入工地開始施工到竣工驗收合格后的全方位管理承包。

（4）每完成一工作面后及時清理施工現場，并注意成品保護，及成品損壞由乙方按價賠償。

三、合同工期：

______年______月______日開工至______年______月______日竣工。

四、質量標準：甲方驗收

1、嚴格按設計要求施工，必須滿足規(guī)范規(guī)定。

2、對工程質量超出允許偏差，甲方將對乙方嚴格處罰。

3、造成嚴重后果的，發(fā)生的一切經濟損失由乙方負責。

五、安全標準：安全無事故施工

1、嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)。班組長應做好班前安全交底。認真學習安全，做到“三不傷害”，杜絕一切事故發(fā)生。因違反操作施工，發(fā)生傷亡事故除追究乙方責任外，并按有關規(guī)定罰款，造成經濟損失及嚴重后果，乙方自負。

2、嚴格執(zhí)行公司安全生產有關各項條例。

六、材料管理：

基乙方用料不合理，材料丟失、浪費造成的經濟損失由乙方承擔，甲方按原價從乙方承包費中扣除。

七、現場管理：

施工現場要有專人負責管理，施工前同甲方一起檢查，樓頂防水避雷針、住戶窗戶等設施是否完好，如原有缺損現象及時告知甲方，以免造成不必要的糾紛。在施工中如有損壞，照價賠償。施工現場做到工完料凈場地清。乙方不清理甲方另行安排處理所發(fā)生的費用，從乙方承包費中扣取。

八、付款方式：

單位工程刮完膩子、打磨后刷完底漆，經甲方驗收合格后付單位工程總額的60%，兩邊外墻漆完工后，付至工程總額的80%，余款全部工程竣工后兩個月付清。

九、違約責任：

1、對中途停工造成的一切損失由乙方承擔，己發(fā)生的人工等費用甲方概不負責。

2、對不按工地要求和違反工序施工造成其它工種怠工損失，由造成者（乙方）負責，乙方擅自停工，造成間接損失均按實際計算費用，全部由乙方負責。

3、乙方未按合同工期完成者，每延誤一天扣罰承包費2%。

4、若因甲方原因或不可抗力的因素造成怠工、停工、工期相應順延。

十、本合同未盡事宜由雙方商定后予以補充。

十一、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字后生效。合同終止條件：

1、乙方按甲方要求完成各項指標，甲方付清承包費后合同自然終止。

2、甲方中途辭退乙方或乙方中途停工，本合同隨之終止。

甲方：______________乙方：______________

日期：______________日期：______________

承攬合同2023篇2

經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

一、 甲方提供原料情況：

品(材料)名：

規(guī)格型號：

單位：

數量：

單價：

金額：

交貨日期：

超欠幅度%：

供應辦法：

二、乙方加工產品的義務

1. 質量標準：

2. 質量檢驗及驗收辦法：

3. 包裝要求及費用負擔：

4. 交貨(運輸)辦法及地點：

5. 貨款共計人民幣(大寫)：

6. 結算辦法及期限：

7. 其他：

三、違約責任：

第一點：甲方的違約責任

(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。

(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。

(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

(8)其他。

第二點：乙方承擔的違約責任

(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規(guī)定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。

(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規(guī)定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

(8)其他：

本合同一式 份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間 到請?zhí)顚懹行ЫK止時間 止。

甲方：請?zhí)顚懚ㄗ鞣?乙方：請?zhí)顚懗袛埛?/p>

法定代表人： 法定代表人：

電話：填寫定作方辦公電話 電話：填寫承攬方辦公電話

地址：填寫定作方住所 地址：填寫承攬方住所

開戶銀行：填寫定作方開戶銀行 開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行

賬號：填寫定作方賬號 賬號：填寫承攬方賬號

承攬合同2023篇3

定作方：______________(簡稱甲方)

承攬方：______________(簡稱乙方)

經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

品名或項目

規(guī)格、型號

單位

數量

單價

價款或酬金(元)

金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

1.產品的質量、包裝、加工方法：______________________________________________

2.原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量：________________________________________

3.履行的期限、地點和方式：__________________________________________________

4.驗收標準和方法：__________________________________________________________

5.結算方式：________________________________________________________________

6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。

(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。

7.雙方約定的其它條款：_______________________________________________________

8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10.本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。

11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。

12.本合同簽訂日期：________年____月____日。

定作方：______________　　承攬方：____________

法定代表人：__________　　法定代表人：________

開戶銀行：____________　　開戶銀行：__________

帳號：________________　　帳號：______________

________年____月____日

承攬合同2023篇4

承 攬 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬合同2023篇5

甲方：_________

乙方：_________

甲乙雙方經友好協商，茲就甲方委托乙方制作甲方_________達成以下協議：

一、項目概要：_________

二、項目明細：

項目名稱：

1、尺寸：_________

2、設計制作：_________

3、紙張：_________

4、頁數：_________

5、色數：_________

6、后道加工：_________

7、數量：_________

單價：_________

總價：_________

三、付款方式：

開始制作之日起支付價格總額之30%，小樣確定后支付20%，余款50%于交貨當日付清。

四、交貨方式

印刷加工：在確認打樣稿后_________個工作日內交貨。

交貨地點：甲方公司，乙方承擔運費，產品風險自交貨時轉移。

五、印刷質量標準

1、乙方前期制作應按提供樣稿之要求按時，按質完成，印刷品質量以簽字樣稿為準驗收;甲方應負責有關內容的及時校核確認以及收貨驗貨。

2、甲方委托乙方設計制作的稿件，甲方有權要求乙方提供最多不超過四次的樣稿確認。在乙方提供第四次確認稿時，甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在第四次確認稿后仍需要進行修改，甲方同意視修改內容額外支付每頁不超過_________元的改稿費用。

3、如為甲方提供的菲林，且打樣稿與菲林不一致的情況，乙方不保證印刷顏色與所提供樣稿的絕對一致，而應以菲林正常的印刷效果為準

4、彩色印刷品的色差范圍正負應不超過樣稿的10%，套印允許誤差應小于0.2mm，其他如需檢驗的項目按國家新聞出版行業(yè)標準有關平版一般印刷品的質量標準驗收

5、甲方對印刷質量有任何異議，須在交貨后三個工作日內提出，在任何情況下乙方不負責除印刷以外發(fā)行、廣告的連帶責任。

六、乙方責任

1、乙方對承印印件的原稿(或電子文檔)、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管，不得損毀。

2、乙方必須嚴格按照本合同規(guī)定的印數印刷，不得擅自加印。

3、乙方完成委托印刷業(yè)務后，應當認真清點印刷品數量，登記臺賬，并根據本合同的規(guī)定將印刷成品、原稿(或電子文檔)、底片、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。

4、乙方在承接時，應核實委印方相關證件，不得印刷有內容不實、圖文虛假的印刷品。

七、知識產權及保密

1、乙方應對甲方制作發(fā)行方式、計劃嚴格保密。

2、乙方設計人員應自覺保護甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。

3、乙方為甲方雜志制作的平面設計，其著作權屬于甲方。

4、乙方應妥善保存雜志的所有電子設計稿件、菲林，甲方若需要，應予提供;合同終止后，若雙方不再續(xù)約，乙方應將所有電子設計稿件、菲林交給甲方。

八、合同其它條款

交貨數量同意允許正負5%的短溢裝。如溢裝的情況，甲方有權選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。若甲方不接收，乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售，作其他客戶印刷業(yè)務參考樣本除外。如短裝在5%之內，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額，但不另行補足數量。如短裝在5%以上，甲方有權要求乙方補足所缺貨品。

由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗因素原因導致其中一方無法履行合同，本合同即行終止，雙方不承擔違約責任。

九、違約責任

1、甲乙雙方應嚴格遵守本合同的有關條款，此合同未盡事項，應由甲乙雙方友好協商解決。

2、若任何一方違反本合同并經協商無效，應由被告所在地人民法院作爭議解決。

3、因不可抗力導致合同無法執(zhí)行的情況，雙方應友好協商延期履行，協商不成或確實無法繼續(xù)履行的，任何一方均不承擔違約責任。

十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同樣有效。

甲方(蓋章)：_________　　　　　　　　乙方(蓋章)：_________

授權代表(簽字)：_________　　　　　　授權代表(簽字)：_________

地址：_________　　　　　　　　　　　　地址：_________

郵政編碼：_________　　　　　　　　　　郵政編碼：_________

電話：_________　　　　　　　　　　　　電話：_________

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：_________

承攬合同2023篇6

甲方（雇主）

單位名稱：

經濟類型：

注冊號：

地址：

聯系電話：

乙方（雇員）

姓名：

性別：

身份證號：

家庭住址：

聯系電話：

鑒于甲方工作需要，聘請乙方從事________________推廣勞務工作，根據《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定，甲乙雙方經平等協商一致，自愿簽訂本勞務協議，以資共同遵守。

第一條、本協議期限為______月。本協議于_______年___月___日生效。

第二條、乙方承擔的勞務內容、要求為：

（一）甲乙雙方同意：乙方在____________游戲線上線下發(fā)展用戶。

（二）乙方承諾在推廣期，配合甲方進行宣傳，具體推廣資源由乙方安排執(zhí)行。后期推廣資源乙方可自行調配安排，如乙方開展線上或者線下活動，甲方將予以一定配合，配合內容包括但不限于物料提供，賽事組織，官方新聞發(fā)布，GM配合等。

（三）甲方將向乙方平臺提供推廣所需的相關接入工作。

第三條、乙方認為，根據己方目前的健康狀況，能依據本協議第二條約定的勞務內容、要求、方式為甲方提供勞務，乙方也愿意承擔所約定勞務。

第四條、甲方支付乙方勞務費的標準、方式、時間：

（一）勞務費______________________________元整（_________元）/月；

（二）勞務費用的支付方式：每月____號，甲方轉賬到乙方銀行賬號（開戶行：_______________；賬號____________。）

（三）乙方依法應繳納的個人所得稅，甲方依法代為扣繳。

第五條、工作紀律和規(guī)章制度

（一）乙方應遵守甲方的各項規(guī)章制度，服從甲方的領導、管理和指揮，按時完成工作任務，并保守甲方商業(yè)秘密。

（二）乙方違反工作紀律，甲方可依據本單位規(guī)章制度，給予相應的紀律處分、經濟處罰等，直至解除本協議。

（三）有下列情形之一，甲方依法或按公司規(guī)定解除乙方勞務協議的，乙方應當按照勞務協議的約定向甲方支付賠償金：

1、乙方嚴重違反用人單位的規(guī)章制度的；

2、乙方嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的；

3、乙方被依法追究刑事責任的。

第六條、雙方義務責任

（一）甲方：

1、甲方應當依據協議約定按時支付乙方勞務費用；

2、甲方按國家和省、市有關勞動保護規(guī)定，提供符合國家安全衛(wèi)生標準的勞動作業(yè)場所和必要的勞動防護用品，切實保護乙方在生產工作中的安全和健康。對從事有職業(yè)危害作業(yè)的，應當定期進行健康檢查。

3、甲方按國家和省、市有關規(guī)定，做好女員工和未成年工的特殊勞動保護工作。

4、雙方都有權簽署本協議并已經獲得履行本協議所需要的全部許可和授權；乙方保證采用正規(guī)推廣方式推廣甲方的網絡游戲__________，如果甲方發(fā)現乙方存在有惡意修改充值金額行為，視為乙方違約，甲方有權拒付乙方推廣費用及單方面終止本協議。

（二）乙方：

1、乙方應嚴格遵守與甲方簽訂的各項協議及制度，甲方有權對乙方違法亂紀和違反勞務相關規(guī)定的行為進行處罰，對于產生的經濟損失或處罰金由乙方勞務報酬中進行扣除。

2、乙方應接受甲方的對乙方勞務成果的考核，考核不達標者，在支付勞動費時將扣減相應的勞務費。

3、乙方在簽訂本協議前，應與甲方簽訂《保密承諾書》，保守甲方和服務單位的商業(yè)秘密。

4、乙方嚴重失職，營私舞弊，蓄意損壞商品，串通詐騙或泄露商業(yè)秘密，對甲方、服務單位所在零售網點的利益造成重大損害的，甲方保留追究乙方經濟和法律責任的權利。

第七條、保密義務

（一）乙方負有保守甲方商業(yè)秘密的義務。如因商業(yè)泄密造成對甲方損害的，甲方有權追究其法律責任，并要求乙方予以經濟賠償。

（二）保密約定乙方在甲方就職期間獲取的文件、資料、表格等信息，包括但不限于有關技術資料、圖紙、客戶名單、合作情況、價格、營銷、員工薪酬等，無論是口頭、書面的或是電子文件形式的，無論是客戶的或是本公司的均屬甲方商業(yè)秘密。乙方協議期內及協議終止后均必須遵守保密約定，不得向外透露，并絕對禁止使用這些商業(yè)秘密為自己或他人謀取利益；違反本規(guī)定乙方需須賠償甲方一切經濟損失，并承擔賠償。

第八條、發(fā)生下列情形之一，本協議終止：

（一）本協議期滿的；

（二）雙方就解除本協議協商一致的；

（三）乙方由于健康原因不能履行本協議義務的；

（四）因乙方個人原因連續(xù)請假_______天以上或累計請假達_______天的。

第九條、甲、乙雙方若需解除或終止本協議，需提前______天通知另一方即可。

第十條、本協議終止、解除后，乙方應在______天內將有關工作向甲方移交完畢，并附書面說明，如給甲方造成損失、應予賠償。

第十一條、違約責任

甲乙雙方任何一方違約且給對方造成經濟損失，都要承擔經濟責任。具體賠償金額由非違約方和企業(yè)工會，根據違約者的責任大小和給對方造成經濟損失的情況確定。乙方違約，按甲方獎懲辦法有關規(guī)定，承擔違約責任。

第十二條、糾紛解決方式

因履行本協議發(fā)生勞動爭議，雙方可協商解決，協商不成可向__________________仲裁委員會申請仲裁。

第十三條、附則

（一）勞務協議一式_____份，甲方執(zhí)_____份，乙方執(zhí)_____份，具有同等法律效力。

（二）本協議自雙方簽署之日起生效。

甲方：（簽章）

代表/代理人：

_______年___月___日

乙方：（簽字）

_______年___月___日