定作人： 合同編號：

承攬方： 簽訂地點：

一、產品名稱、型號、數量、金額 簽訂時間： 年 月 日產 品 名 稱規? 格? 型? 號計 量 單 位數 量單 價總 金 額合計人民幣金額(大寫)：

二、質量要求、技術標準定做方對質量負責的條件和期限：

三、交(提)貨時間、：

四、交(提)貨地點、方式：

五、運輸方式及到達站港和費用負擔：

六、合理損耗及計算方式：

七、包裝標準、包裝物的供應與回收：

八、驗收標準、方法及提出異議期限：

九、結算方式及期限：

十、違約責任：

十一、解決合同糾紛的方式：

十二、其他約定事項：本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效，高于任何的書面口頭協議。

定作方

單位名稱： (章)

單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電 話： 傳 真：

開戶銀行： 帳 號：

郵政 編碼：

承攬方單位名稱： (章)

單位地址

托代理人：

電 話：

傳 真：

開戶 銀行：

帳 號：

郵政 編碼：

稅 號：鑒(公)證意見經辦人： 監(公)證機關(章)

年 月 日(注：除國家另有規定外，鑒(公)證實行自愿原則)

承攬合同協議書篇2

委托方：_____________(以下稱甲方)

承接方：_____________(以下稱乙方)

簽約地點：________________________

施工地點：________________________

簽約時間：________________________

1.合同內容

本合同項所指的項目是：___________________________

(系統配件參考“附件一：物料清單”)

2.合同金額

2.1 合同總金額為人民幣：_______________(rmb：__________)

2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3.付款方式

3.1 付款

合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________(rmb___________)。

3.2 設備進度款

當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣_____________(rmb________)。

3.3 工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________(rmb______)。

3.4 最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________(rmb________________)。

3.5 其它事項

________________________________________________

4.合同雙方責任

4.1 甲方責任

4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

4.1.4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。

4.2 乙方責任

4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質量相符。

4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)

5.安裝及調試

5.1 安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6.其它

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

甲方：________________　　乙方：___________________

地址：________________　　地址：___________________

電話：________________　　電話：___________________

傳真：________________　　傳真：___________________

簽約代表：____________　　簽約代表：_______________

指定聯絡人員：________　　指定聯絡人員：___________

附件一：物料清單

序號

名稱

型號

數量

單位

單價

總價

備注

1

2

3

4

5

6

7

其它零配件

a

器材總造價

b

施工安裝費=器材總造價×12%

c

稅金=(a+b)乘以6%

d

工程總價=a+b

承攬合同協議書篇3

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

建設單位：

工程名稱：

一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部.

三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。

七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。

十三、本協議雙方簽蓋章后生效。

未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

乙方：

簽定日期：

承攬合同協議書篇4

定作人：

簽訂地點：

承攬人：

簽訂時間：年月日

第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

數量

名稱、型號單位、單價金額合計

合計人民幣金額（大寫）：

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條 定作人提供的材料

材料規格

計量

數量質量

提供日期

消耗定額

名稱型號單位

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

第四條 加工物的技術標準、質量要求：

第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：

第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點：

第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

第十二條 報酬的結算方式及期限：

第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫）元。

第十四條 本合同解除的條件：

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

第十六條 違約責任：

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

（一）提交仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十八條 其他約定事項：

定作人（章）：

承攬人（章）：

住所：

住所：

法定代表人：

法定代表人：

居民身份證號碼：

居民身份證號碼：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

開戶銀行：

開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

賬號：

賬號：

經辦人：

郵政編碼：

郵政編碼：

監制部門：

印制單位：

承攬合同協議書篇5

立合約人(以下簡稱甲方)：__________________

印刷廠　(以下簡稱乙方)：__________________

甲方“____________”一書，經標價結果，交由乙方承印，雙方達成承印協議如下：

一、數量：_________本，每本_________頁。

二、規格：_________開本，用_________磅木造紙，版面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。

三、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。

四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。

五、交貨日期：限于__________________ 。

六、交貨地點

乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅版一并交與甲方。

七、付款方式：合同簽訂后，甲方應先向乙方預付合同總價款的百分之_________ ，核人民幣_________元整，剩余價款待乙方交齊承印書籍，并經甲方驗收后一次性付清。

八、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數增減，其總價應按實際頁數核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分_________為限。

九、乙方于交貨限期屆滿逾期交貨的，每逾一日，罰總價千分之_________。

十、保證：乙方須覓資本額在_________萬元以上的同業兩家為保證人，如乙方不能按合同要求履行義務的，保證人應代為履行，并承擔甲方因乙方不能履約所受損失，兩保證人應負連帶保證責任。

十一、合同有效期限：本合約訂立后，經對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。

十二、附則：本合同正本兩份，雙方各執一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。

甲方：_____________________

地點：_________________

負責人：(簽名蓋章)_______

保證人：(簽名蓋章)_______

地點：_____________________

乙方：_____________________

印刷廠_____________________

負責人：(簽名蓋章)_______

保證人：(簽名蓋章)_______

地點：_____________________