合同通常是在雙方之間簽訂的，用于保障雙方的利益和權(quán)益。什么樣的經(jīng)典承攬合同才算是優(yōu)秀的呢？這里整理一些經(jīng)典承攬合同，方便大家學(xué)習(xí)。

經(jīng)典承攬合同篇1

立合約人(以下簡稱甲方)：__________________

印刷廠　(以下簡稱乙方)：__________________

甲方“____________”一書，經(jīng)標(biāo)價結(jié)果，交由乙方承印，雙方達(dá)成承印協(xié)議如下：

一、數(shù)量：_________本，每本_________頁。

二、規(guī)格：_________開本，用_________磅木造紙，版面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。

三、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。

四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。

五、交貨日期：限于__________________ 。

六、交貨地點

乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅版一并交與甲方。

七、付款方式：合同簽訂后，甲方應(yīng)先向乙方預(yù)付合同總價款的百分之_________ ，核人民幣_________元整，剩余價款待乙方交齊承印書籍，并經(jīng)甲方驗收后一次性付清。

八、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數(shù)增減，其總價應(yīng)按實際頁數(shù)核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分_________為限。

九、乙方于交貨限期屆滿逾期交貨的，每逾一日，罰總價千分之_________。

十、保證：乙方須覓資本額在_________萬元以上的同業(yè)兩家為保證人，如乙方不能按合同要求履行義務(wù)的，保證人應(yīng)代為履行，并承擔(dān)甲方因乙方不能履約所受損失，兩保證人應(yīng)負(fù)連帶保證責(zé)任。

十一、合同有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。

十二、附則：本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。

甲方：_____________________

地點：_________________

負(fù)責(zé)人：(簽名蓋章)_______

保證人：(簽名蓋章)_______

地點：_____________________

乙方：_____________________

印刷廠_____________________

負(fù)責(zé)人：(簽名蓋章)_______

保證人：(簽名蓋章)_______

地點：_____________________

經(jīng)典承攬合同篇2

甲方：

乙方：

甲方將濱江花園小區(qū)15#、16#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂)，內(nèi)外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方，雙方就相關(guān)權(quán)利與業(yè)務(wù)協(xié)議如下，以共同遵守。

一、承包范圍與單價

1、瓦工承包內(nèi)容：15#、16#樓的施工內(nèi)容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機(jī)械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價 。(注：大臨計時工土方開挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內(nèi)地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內(nèi)，另行商定。)

2、木工承包內(nèi)容：15#、16#樓的施工內(nèi)容包括模板的支拆，內(nèi)滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價126元/m2 (建筑面積)。

3、鋼筋承包內(nèi)容：15#、16#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機(jī)械、鋼筋保護(hù)層等承包價 (建筑面積) 。(注：電渣壓力焊及二次構(gòu)造植筋不在承包范圍內(nèi)。)

4、架子工承包內(nèi)容：15#、16#樓所有腳手架搭拆包括內(nèi)外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設(shè)棚、臨邊防護(hù)、基坑防護(hù)、安全通道等承包單價 (建筑面積)。

5、水電工承包內(nèi)容：15#、16#樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價 。 (注：消防、暖通不在承包范圍內(nèi)。)

6、垂直運輸：現(xiàn)場配備QTZ60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜500m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，三級配電箱十臺承包單價 (建筑面積)。

二、甲方職責(zé)：

1、甲方按時支付進(jìn)度款。

2、甲方提供相關(guān)施工圖紙四套，并進(jìn)行技術(shù)交底。

3、甲方負(fù)責(zé)提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。

4、施工中甲方提供軸線、標(biāo)高及水準(zhǔn)點，甲方技術(shù)人員配合進(jìn)行施工放線

三、乙方職責(zé)：

1、嚴(yán)格按規(guī)范和設(shè)計要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。

2、服從甲方施工技術(shù)人員的管理，服從甲方調(diào)遣。

3、按甲方要求的進(jìn)度節(jié)點完成施工內(nèi)容，確保工程工期。

4、嚴(yán)格按甲方安全科(安全員)的要求進(jìn)行施工，嚴(yán)禁野莽施工，服從甲方的安全管理。

四、付款方式：

1、乙方機(jī)械材料進(jìn)場一周內(nèi)，甲方代付15%材料款，約人民幣 45萬(以借條為準(zhǔn))，待工程結(jié)算時從總價中扣除。

2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。(注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔(dān)。)

3、春節(jié)前支付完成工程量的90%，主體結(jié)構(gòu)在春節(jié)前封頂，甲方承諾給予獎金 100000 元，以資鼓勵。

4、工程實體完工支付結(jié)算總價的95%，5%余款于 年 月 日前一次性付清。

五、其它：

補(bǔ)充事項：

六、本協(xié)議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。

本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

七、簽證

發(fā)包人： 承包人：

簽 章： 簽 章：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

日 期： 日 期：

經(jīng)典承攬合同篇3

定作人：

簽訂地點：

承攬人：

簽訂時間：年月日

第一條 加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限

加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱、型號單位、單價金額合計

合計人民幣金額（大寫）：

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條 定作人提供的材料

材料規(guī)格

計量

數(shù)量質(zhì)量

提供日期

消耗定額

名稱型號單位

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限：

第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

第六條 加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點：

第十一條 加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：

第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限：

第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫）元。

第十四條 本合同解除的條件：

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

第十六條 違約責(zé)任：

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

（一）提交仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十八條 其他約定事項：

定作人（章）：

承攬人（章）：

住所：

住所：

法定代表人：

法定代表人：

居民身份證號碼：

居民身份證號碼：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

開戶銀行：

開戶銀行：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

賬號：

賬號：

經(jīng)辦人：

郵政編碼：

郵政編碼：

監(jiān)制部門：

印制單位：

經(jīng)典承攬合同篇4

合同編號：_________

委托人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務(wù)：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

承攬人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務(wù)：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

就委托人委托承攬人搬遷事宜，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

第一條　搬運貨物

1、貨物名稱：_________。

2、貨物數(shù)量：_________。

3、貨物價值：_________。

4、委托人委托搬運的物品應(yīng)無違禁品及危險物品。

貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

第二條　包裝

委托人應(yīng)按承攬人要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)包裝。委托人應(yīng)將搬運的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進(jìn)行包裝，但包裝前應(yīng)檢查物品，保證安全運輸。

第三條　服務(wù)要求

承攬人在搬運過程中，做到服務(wù)熱情周到，保證物品完整無損，服從委托人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發(fā)生丟失或損壞，承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

第四條　搬運日期

1、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時間待電話通知而定。

2、承攬人裝貨拉出拆卸現(xiàn)場之后保證在_________天之內(nèi)運至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。

3、委托人如需變更搬運時間的，應(yīng)于約定搬運日期前_________日通知承攬人，否則委托人應(yīng)另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。

4、搬運作業(yè)進(jìn)行中，因刮風(fēng)、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時間繼續(xù)完成。

第五條　搬運地點

貨物搬出地點：_________。貨物搬到地點：_________。承攬人需依委托人的指示將承運貨品搬運至指定位置。

第六條　搬運車輛

委托人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，并按委托人指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的設(shè)備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設(shè)備損壞，由委托人根據(jù)實際損壞估價，承攬人來賠償。

第七條　檢驗

委托人應(yīng)及時對送達(dá)貨物進(jìn)行檢驗，逾期未收貨，應(yīng)向承攬人支付保管費用。

第八條　費用

1、包裝費用：_________。

2、搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結(jié)算。車型：_________。采車次方式收費的，承攬人應(yīng)按車輛的容積，以符合法律規(guī)定的滿載方式進(jìn)行。

3、搬運期間，承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負(fù)擔(dān)。

4、承攬人應(yīng)依本合同所約定的計價方式收費，不得借故加價或要求任何附加費用。5、有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運費外，均依附件搬運作業(yè)估價單約定方式另行收費。

第九條　結(jié)算方式

簽約時預(yù)付定金人民幣_________元。余款人民幣_______元，于搬遷作業(yè)完成經(jīng)委托人確認(rèn)后支付，承攬人同時提供正式運輸發(fā)票。

承攬人按要求將貨物送達(dá)后，委托人如不足額支付運輸費和保管費，承攬人對貨物享有留置權(quán)。

第十條　安全保證

承攬人保證在合同規(guī)定期限內(nèi)將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負(fù)責(zé)安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質(zhì)。在裝卸、運輸途中一旦出現(xiàn)貨物丟失、短少、變質(zhì)、損壞等情況，原則上按到達(dá)地的市場價格進(jìn)行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委托人過錯造成，則承攬人不承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一條　保險

一般貨物保險由承攬人負(fù)責(zé)，貴重貨物保險由委托人負(fù)責(zé)。

第十二條　物品損毀

1、承攬人對于因搬運過程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。但因不可抗力，或因搬運物的性質(zhì)，或因委托人或其受雇人的過失所造成的，不在此限。

2、上述情形，委托人應(yīng)于搬運完成后三日內(nèi)告知承攬人，如搬運物品有毀損滅失不易發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)于搬運完成后十日內(nèi)，將其情事告知承攬人。

3、委托人提交承攬人運送物品，若有現(xiàn)金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術(shù)品、古董或其他貴重物品時，除委托人于托運時報明其性質(zhì)及價值的以外，承攬人對于其毀損或滅失，不負(fù)責(zé)任。但承攬人有故意或過失的，不在此限。

4、上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。

第十三條　責(zé)任負(fù)擔(dān)

承攬人因搬運對第三人所發(fā)生的責(zé)任概由承攬人負(fù)責(zé)。

第十四條　聲明及保證

委托人：

1、委托人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對委托人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、委托人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

承攬人：

1、承攬人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十五條　保密

雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。　第十六條　通知

1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2、各方通訊地址如下：_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第十七條　爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十八條　不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第十九條　合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十條　補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十一條　合同的效力

1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3、本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。委托人(蓋章)：_________　　　　　　　承攬人(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

委托代理人(簽字)：_________　　　　　委托代理人(簽字)：_________

簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：__________

________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

經(jīng)典承攬合同篇5

訂立合同雙方：

定作人： (以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負(fù)責(zé))人： 簽約人：

定作人承辦單位： 聯(lián)絡(luò)人： 聯(lián)系電話：

定作人機(jī)構(gòu)地址： 傳真電話：

承攬方

承攬裝飾郵政樓外墻工程合同

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人： (以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負(fù)責(zé))人： 簽約人：

定作人承辦單位： 聯(lián)絡(luò)人： 聯(lián)系電話：

定作人機(jī)構(gòu)地址： 傳真電話：

承攬方： (以下簡稱乙方)

承攬方法定代表(負(fù)責(zé))人：簽約人：

承攬方營業(yè)執(zhí)照： 施工資質(zhì)：

承攬方施工項目經(jīng)理： 手機(jī)：

承攬方機(jī)構(gòu)地址： 傳真電話：

銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強(qiáng)雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條款：

第一條標(biāo)的

本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為： 元。

第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)

序號grc裝飾件名稱規(guī)格數(shù) 量 單 價合計

1

2

3

注：以上每平方米grc裝飾件固定結(jié)算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準(zhǔn)。

第三條工程概況及承包范圍

1、工程名稱：郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程

2、工程地點郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場

3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;

4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商： );

5、工程造價：本工程總造價按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標(biāo)會上中標(biāo)單價，竣工按中標(biāo)單價及實際工程量決算。

第四條工程期限與保障責(zé)任

1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;

2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;

3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進(jìn)場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

第五條甲方責(zé)任

1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

2、提供施工用雙排腳手架;

3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;

4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量，組織工程驗收。

第六條乙方責(zé)任

1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等;

2、認(rèn)真組織施工，嚴(yán)格按《grc外裝飾工程施工驗收標(biāo)準(zhǔn)》施工。

3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故，乙方負(fù)全部責(zé)任;

4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護(hù)工作;

5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應(yīng)無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

第七條工程付款及結(jié)算方式

1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價、原預(yù)算單價甲方不再審計。應(yīng)甲方要求工程變更增減，其費用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價計算工程量，據(jù)實計算匯總工程總價款;

2、乙方帶料進(jìn)場開始施工15日內(nèi)，甲方撥付工程總價50%的工程款;

3、乙方安裝完成，驗收報告簽之日起15日內(nèi)，再撥付工程總價45%;

4、工程質(zhì)保金為工程總價5%，質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無工程質(zhì)量問題時，于 年 月 日付清。

第八條施工及竣工驗收

1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實際藝術(shù)效果;

2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補(bǔ)充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽作為合同附件進(jìn)入決算，否則乙方有權(quán)拒絕施工。

3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi)，組織驗收。超過七日未予答復(fù)時，乙方有權(quán)視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

第九條乙方服務(wù)承諾

1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方一年內(nèi)免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內(nèi)免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現(xiàn)場;

2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進(jìn)行終身維護(hù);

3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進(jìn)行維修，但要收取材料費。

第十條雙方違約責(zé)任

1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外，甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付 元的違約金。

3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權(quán)停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。

第十一條糾紛的處理

當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

第十二條附則

、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽蓋章之日起生效。

2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：簽約日期： 年月日

經(jīng)典承攬合同篇6

項目名稱：________________________________

委托方(甲方)：__________________________

研究開發(fā)方(乙方)：______________________

填寫說明

一、“合同登記編號”的填寫方法：

二、技術(shù)開發(fā)合同是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。

三、計劃內(nèi)項目應(yīng)填寫國務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。

四、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式：

包括開發(fā)項目應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。

提交開發(fā)成果可采取下列形式：

1.產(chǎn)品設(shè)計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術(shù)文件;

2.磁盤、磁帶、計算機(jī)軟件;

3.動物或植物新品種、微生物菌種;

4.樣品、樣機(jī);

5.成套技術(shù)設(shè)備。

五、研究開發(fā)計劃：

包括當(dāng)事人各方實施開發(fā)項目的階段進(jìn)度，各個階段要解決的技術(shù)問題，達(dá)到的目標(biāo)和完成的期限等。

六、技術(shù)情報資料的保密：

包括當(dāng)事人各方情報和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。

七、其他：

合同如果是通過中介機(jī)構(gòu)介紹簽訂的，應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當(dāng)事人約定定金、財產(chǎn)抵押及擔(dān)保的，應(yīng)將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔(dān)保手續(xù)的復(fù)印件作為本合同的附件。

八、委托代理人簽訂本合同書時，應(yīng)出具委托證書。

九、本合同書中，凡是當(dāng)事人約定認(rèn)為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃(/)表示。

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，合同雙方就___________________項目的技術(shù)開發(fā)(該項目屬_________計劃)，________經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

一、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求：

________________________________________

二、應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)：

________________________________________

三、研究開發(fā)計劃：

________________________________________

四、研究開發(fā)經(jīng)費、報酬及其支付或結(jié)算方式：

(一)研究開發(fā)經(jīng)費是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本;報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補(bǔ)貼。

本項目研究開發(fā)經(jīng)費及報酬：___________元

其中：甲方提供____元，乙方提供____元。

如開發(fā)成本實報實銷，雙方約定如下：

(二)經(jīng)費和報酬支付方式及時限(采用以下____種方式)：

①一次總付：____________元，時間：________________

②分期支付：____________元，時間：________________

____________元，時間：________________

③按利潤________%提成，期限：________________

④按銷售額____ %提成，期限：________________

⑤其他方式：______________________________________

五、利用研究開發(fā)經(jīng)費購置的設(shè)備、器材、資料的財產(chǎn)權(quán)屬　__________________________________________________

六、履行的期限、地點和方式

本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。

本合同的履行方式：________________________________

七、技術(shù)情報和資料的保密

__________________________________________________

八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容

__________________________________________________

九、風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)

在履行本合同的過程中，確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難，導(dǎo)致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失，風(fēng)險責(zé)任由________承擔(dān)。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經(jīng)約定，風(fēng)險責(zé)任甲方承擔(dān)____ %，乙方承擔(dān)____ %.

本項目風(fēng)險責(zé)任確認(rèn)的方式為：______________________________

十、技術(shù)成果的歸屬和分享

(一)專利申請權(quán)：________________________________________

(二)非專利技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)：______________________________

十一、驗收的標(biāo)準(zhǔn)和方式

研究開發(fā)所完成的成果，達(dá)到了本合同第二條所列技術(shù)指標(biāo)，按____標(biāo)準(zhǔn)，采用_____方式驗收，由_____方出具技術(shù)項目驗收證明。

十二、違約金或者損失賠償額的計算方法

違反本合同約定，違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。

(一)違反本合同第____條約定，______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)方式和違約金額如下：____________________

(二)違反本合同第____條約定，______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)方式和違約金額如下：____________________

十三、爭議的解決方法

在本合同履行過程發(fā)生爭議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，也可以請求________進(jìn)行調(diào)解。

雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，雙方商定，采用以下第(____)種方式解決。

1.提交____ 仲裁委員會仲裁;

2.向____ 人民法院起訴。

十四、名詞和術(shù)語的解釋：_________________________

十五、本合同有效期限：____年____月____日至____年____月____日

甲方：_______________

代表人：_____________

_______年____月____日

乙方：_______________

代表人：_____________

_______年____月____日

經(jīng)典承攬合同篇7

簽訂日期：________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

貨款共計人民幣(大寫)：

1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：___________

2.交貨(運輸)辦法及地點：________

3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法：_________

4.包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：__________

5.結(jié)算辦法及期限：_____________

6.原材料供應(yīng)辦法：____________

7.其他：_______________

違約責(zé)任：

第一點：甲方承擔(dān)

(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應(yīng)償付乙方實際損失____

(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。

(8)其他___________

第二點：乙方承擔(dān)

(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。

(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失;不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。

(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。

(7)其他：____________

本合同一式___份。

有效期自____年__月__日到____年__月__日止

甲方：______

乙方：________

法定代表人：_______

電話：________

地址：________

開戶銀行：_____

帳號：________

經(jīng)典承攬合同篇8

承 攬 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條 定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

經(jīng)典承攬合同篇9

甲方：______________

乙方：______________

為保證雙方合法權(quán)益，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)調(diào)一致，訂立本合同。

一、施工內(nèi)容：

1、工程名稱：

2、工程內(nèi)容：

二、承包方式：

1、平方米包干：包括設(shè)備、工具、人工_________元/㎡大寫：

2、所需工具由乙方自備。

3、甲方供材，每天送貨，剩余材料拉回。

4、管理內(nèi)容：

（1）遵守公司的各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)、聽從指揮。

（2）無論任何班組如有工人偷到工地材料，罰款及后果由承包人承擔(dān)。

（3）承包隊所承包工程實行全過程管理，即從進(jìn)入工地開始施工到竣工驗收合格后的全方位管理承包。

（4）每完成一工作面后及時清理施工現(xiàn)場，并注意成品保護(hù)，及成品損壞由乙方按價賠償。

三、合同工期：

______年______月______日開工至______年______月______日竣工。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：甲方驗收

1、嚴(yán)格按設(shè)計要求施工，必須滿足規(guī)范規(guī)定。

2、對工程質(zhì)量超出允許偏差，甲方將對乙方嚴(yán)格處罰。

3、造成嚴(yán)重后果的，發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)。

五、安全標(biāo)準(zhǔn)：安全無事故施工

1、嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)。班組長應(yīng)做好班前安全交底。認(rèn)真學(xué)習(xí)安全，做到“三不傷害”，杜絕一切事故發(fā)生。因違反操作施工，發(fā)生傷亡事故除追究乙方責(zé)任外，并按有關(guān)規(guī)定罰款，造成經(jīng)濟(jì)損失及嚴(yán)重后果，乙方自負(fù)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)有關(guān)各項條例。

六、材料管理：

基乙方用料不合理，材料丟失、浪費造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)，甲方按原價從乙方承包費中扣除。

七、現(xiàn)場管理：

施工現(xiàn)場要有專人負(fù)責(zé)管理，施工前同甲方一起檢查，樓頂防水避雷針、住戶窗戶等設(shè)施是否完好，如原有缺損現(xiàn)象及時告知甲方，以免造成不必要的糾紛。在施工中如有損壞，照價賠償。施工現(xiàn)場做到工完料凈場地清。乙方不清理甲方另行安排處理所發(fā)生的費用，從乙方承包費中扣取。

八、付款方式：

單位工程刮完膩子、打磨后刷完底漆，經(jīng)甲方驗收合格后付單位工程總額的60%，兩邊外墻漆完工后，付至工程總額的80%，余款全部工程竣工后兩個月付清。

九、違約責(zé)任：

1、對中途停工造成的一切損失由乙方承擔(dān)，己發(fā)生的人工等費用甲方概不負(fù)責(zé)。

2、對不按工地要求和違反工序施工造成其它工種怠工損失，由造成者（乙方）負(fù)責(zé)，乙方擅自停工，造成間接損失均按實際計算費用，全部由乙方負(fù)責(zé)。

3、乙方未按合同工期完成者，每延誤一天扣罰承包費2%。

4、若因甲方原因或不可抗力的因素造成怠工、停工、工期相應(yīng)順延。

十、本合同未盡事宜由雙方商定后予以補(bǔ)充。

十一、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字后生效。合同終止條件：

1、乙方按甲方要求完成各項指標(biāo)，甲方付清承包費后合同自然終止。

2、甲方中途辭退乙方或乙方中途停工，本合同隨之終止。

甲方：______________乙方：______________

日期：______________日期：______________

經(jīng)典承攬合同篇10

承攬合同：

甲方：

乙方：

本合同經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等互利等價有償?shù)脑瓌t，特訂立如下合同：

一、 合同的宗旨及原則

本合同經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等協(xié)商等價有償?shù)脑瓌t，就乙方對 提供日常保潔服務(wù)，協(xié)商如下：

二、 合同的范圍

本合同規(guī)定的服務(wù)范圍、作業(yè)內(nèi)容及清掃周期以《清潔標(biāo)準(zhǔn)及定期作業(yè)指導(dǎo)書》為準(zhǔn)。

三、 合同履行期限：本合同自 年月日起至 年月日止

四、 合同雙方的責(zé)任

(一) 甲方責(zé)任

1. 按合同約定向乙方支付保潔服務(wù)費。

2. 無償為乙方提供保潔用水、電。

3. 對乙方保潔質(zhì)量應(yīng)及時監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求乙方返工，直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

4. 教育有關(guān)人員遵守區(qū)內(nèi)保潔制度，共同維護(hù)區(qū)內(nèi)環(huán)境，愛護(hù)園內(nèi)設(shè)施。

5. 為乙方提供必要的物料倉庫、辦公用房及辦公電話一部(注：電話費由乙方支付)

6. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與園內(nèi)客戶間的關(guān)系。

7. 負(fù)責(zé)向乙方提供園內(nèi)客戶有保潔要求的有償特約服務(wù)信息。

8. 積極采納乙方在園內(nèi)保潔方面的合理化建議，協(xié)助乙方處理有關(guān)投訴。

9. 甲方應(yīng)提前三天以書面形式通知乙方進(jìn)駐現(xiàn)場。

10. 甲方有責(zé)任代乙方向客戶開局有償特約服務(wù)發(fā)票和收據(jù)(發(fā)票和收據(jù)由乙方提供)

(二) 乙方責(zé)任

1. 乙方收到甲方進(jìn)駐現(xiàn)場的書面通知后，要積極做好準(zhǔn)備，準(zhǔn)時進(jìn)駐現(xiàn)場。

2. 乙方在甲方設(shè)立作業(yè)所。作業(yè)所在業(yè)務(wù)上受乙方和甲方雙重領(lǐng)導(dǎo)。

3. 認(rèn)真完成《清潔標(biāo)準(zhǔn)及定期作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定的作業(yè)項目和標(biāo)準(zhǔn)，確保衛(wèi)生質(zhì)量，達(dá)到客戶滿意。

4. 乙方在 內(nèi)服務(wù)人員不少于 人，非 內(nèi)公共區(qū)域內(nèi)日常保潔工作(如：有償特約服務(wù))由乙方從公司總部另調(diào)人員完成，并保證各項工作質(zhì)量。

5. 乙方人員要統(tǒng)一著裝，衣帽整潔，佩帶本公司，進(jìn)入工作現(xiàn)場的出入證由甲方配發(fā)，遵守甲方各項內(nèi)部規(guī)章制度，乙方不得在甲方服務(wù)區(qū)域內(nèi)未經(jīng)甲方同意擅自承攬業(yè)務(wù)。

6. 乙方員工在工作期間不得隨意離開工作崗位，若乙方主管負(fù)責(zé)人不在作業(yè)現(xiàn)場，乙方臨時負(fù)責(zé)人應(yīng)接受甲方主管保潔負(fù)責(zé)人的監(jiān)督指導(dǎo)，并按甲方的保潔工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。

7. 乙方派出一名主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常保潔工作質(zhì)量檢查和保潔工作緊急情況的處理，并于每月25日之前將當(dāng)月保潔工作總結(jié)和下月保潔工作計劃以書面形式報告甲方。

8. 乙方員工在工作期間發(fā)生工傷事故全部費用由乙方承擔(dān)，乙方用供應(yīng)簽訂勞動合同，并辦理各種用功手續(xù)，如因用工不當(dāng)，給甲方造成損失由乙方承擔(dān)。9. 乙方在承包的保潔工作范圍內(nèi)，甲方如因保潔工作未達(dá)到保潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，被有關(guān)社會職能部門(環(huán)衛(wèi)、城管等)進(jìn)行處罰的罰款由乙方承擔(dān)。

10. 乙方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(實際上經(jīng)過限期整改可以達(dá)到保潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的)，經(jīng)甲方兩次口頭警告通知，仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，將以書面形式通知乙方，每發(fā)出一次書面通知，甲方將扣除乙方當(dāng)月保潔服務(wù)費的0.5%——1%.

11. 乙方教育員工愛護(hù) 區(qū)內(nèi)建筑物及室內(nèi)外各種設(shè)施，注意節(jié)水節(jié)電。

12. 由于乙方在日常保潔工作中不慎給甲方設(shè)施、材料及甲方客戶、物品造成損失，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

13. 乙方作業(yè)人員須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和具有專業(yè)知識人員承擔(dān)。

14. 乙方作業(yè)應(yīng)遵守甲方規(guī)定的時間要求，如有變更，雙方協(xié)商解決。

15. 乙方在作業(yè)中應(yīng)嚴(yán)格要求工作人員，做好各種防護(hù)措施，不得擅自挪用甲方的物品。要加強(qiáng)管理，安全生產(chǎn)。

16. 乙方為保證施工質(zhì)量，須根據(jù)不同材質(zhì)，采用相適應(yīng)的清潔原料和操作方法。

17. 乙方負(fù)責(zé)提供保潔所需的各種機(jī)械、設(shè)備、工具、材料、藥劑和客用品(如：大、小垃圾袋、衛(wèi)生紙、香球、光亮劑、清潔劑等)

五、 合同總價

本合同月總金額為人民幣 元整。

六、 付款方式

1. 甲方在合同生效后，如未發(fā)現(xiàn)保潔質(zhì)量問題，以轉(zhuǎn)賬支票方式于每月 日前(如遇休息日或節(jié)假日，付款日期順延)全額向乙方支付當(dāng)月的日常保潔服務(wù)費人民幣 元整。如發(fā)現(xiàn)保潔質(zhì)量問題，甲方按照月保潔費的10%先行扣款，然后雙方協(xié)商。

2. 甲方于每月 日(如遇休息日或節(jié)假日，付款日期順延)向乙方支付代乙方收取客戶有償特約服務(wù)費用的 %;扣除的 %作為甲方應(yīng)收的管理費。

七、 合同變更與終止

1.合同的變更與提前終止必須采用書面形式。

2.本合同規(guī)定的履行期限屆滿，合同自動終止

甲方：_______________

代表人：_____________

_______年____月____日

乙方：_______________

代表人：_____________

_______年____月____日

經(jīng)典承攬合同篇11

甲方：委托方代表：

乙方：承攬方代表：

根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權(quán)利、義務(wù)已進(jìn)行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：

一、承攬制作范圍。

乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經(jīng)驗、工作資質(zhì)的工作人員，從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應(yīng)將自己承接和負(fù)責(zé)廣告制作業(yè)務(wù)，全部交由乙方進(jìn)行承攬統(tǒng)一制作，同時乙方應(yīng)按時保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動成果，即按時制作完成，且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計要求，乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費。

二、合同期限。

本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年，自年月日起至年月日止。合同期滿后，雙方可協(xié)商再行簽訂。

三、承攬制作業(yè)務(wù)費結(jié)算和支付方式。

3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù)，具體制作承攬業(yè)務(wù)費以雙方核定計算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算，核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時，甲方應(yīng)按核定計算標(biāo)準(zhǔn)支付承攬制作費。

3.2在制作發(fā)布之后，仍由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和更新，且乙方應(yīng)及時對已損壞的廣告和相關(guān)財物進(jìn)行重作和維修，相關(guān)費用另外商定。

3.3如乙方在承攬制作過程中，出現(xiàn)未按時保質(zhì)等事由，甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應(yīng)及時無條件返工，直至制作合格完畢。

3.4如在承攬維修過程中，出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見的困難，再由雙方另行協(xié)商解決。

3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度”進(jìn)行業(yè)務(wù)費結(jié)算，結(jié)算憑證以雙方確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)為準(zhǔn)。在結(jié)算之后，甲方應(yīng)在規(guī)定時間里，清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費。如需提前預(yù)付或預(yù)支，再由雙方按實際情況而定。

四、違約責(zé)任。

4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù)，如有逾期或質(zhì)量不合格，則無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費，并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟(jì)損失。

4.2乙方應(yīng)按時保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時保質(zhì)完成，則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。

4.3在合同期限內(nèi)，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應(yīng)賠償對方由此造成一切損失。

4.4在合同期限內(nèi)，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權(quán)要求乙方整改，如乙方無法進(jìn)行整改的，甲方有權(quán)提前解除本合同。

4.5在合同期限內(nèi)，如乙方提前解除本合同，應(yīng)提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費，并按甲方的實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

五、本協(xié)議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，如有違者，由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。

六、本協(xié)議壹式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方：乙方：

代表：代表：

經(jīng)典承攬合同篇12

甲方：__________________

乙方：__________________

依照《中華人民共和國合同法》及國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司文件相關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協(xié)商達(dá)成一致。訂立本合同。

第一條　工程概況

工程名稱：______________

工程地點：______________

第二條　工程承包范圍

___________________________________

第三條　工程工期

1.計劃開工日期：_______年_______月_______日，計劃完工日期：_______年_______月_______日，總?cè)諝v天數(shù)_______天;

2.主要節(jié)點工期：___________________________________

3.乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進(jìn)度計劃安排(包括新調(diào)整的進(jìn)度計劃)。

第四條　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達(dá)到_____________________

第五條　組成合同文件及解釋順序

組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

1.本合同;

2.本合同附件;

3.招投標(biāo)文件;

4.本工程施工圖紙及國家現(xiàn)行或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;

注：上述文件應(yīng)互為補(bǔ)充，在合同中出現(xiàn)含糊不清或不相一致時，按上述順序解釋，不能清楚解釋時，在不影響工程正常施工進(jìn)度的情況下由雙方協(xié)商解決。

第六條　標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

本合同適用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：____________________________

第七條　甲方責(zé)任和義務(wù)

1.負(fù)責(zé)統(tǒng)一制定各項管理目標(biāo)，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監(jiān)督、檢查和驗收。

2.負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計及有關(guān)部門工作聯(lián)系，協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關(guān)系。

3.根據(jù)工程情況要求乙方增減施工人數(shù)，滿足施工生產(chǎn)需要。對施工質(zhì)量底劣、技術(shù)差、不服從指揮、有違法亂紀(jì)行為的人員予以清退。

4.及時提供由甲方供應(yīng)的施工機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料。

5.按本合同約定，向乙方支付勞動報酬。

6.統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)解決乙方施工人員生活臨時設(shè)施、用水、用______________其費用：

7.協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員出入證件，其費用由乙方自理。

第八條　乙方責(zé)任和義務(wù)

1.遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方企業(yè)的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護(hù)等工作。

2.嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)，對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé);根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃)，合理組織，科學(xué)安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3.應(yīng)按招標(biāo)文件要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質(zhì)保量到位。技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，持證率達(dá)到100%。特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，持證率達(dá)到100%

4.服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;

5.做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護(hù)工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款：

6.按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機(jī)具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施：

7.按國家政策規(guī)定與每個務(wù)工人員簽訂《勞動合同》并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資(務(wù)工人員工資每月造冊備案)，承擔(dān)因此項工作不到位而引起的糾紛或當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政部門的處罰及責(zé)任后果;

8.為其施工人配備必要的勞動保護(hù)和安全防護(hù)用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護(hù)用品);

9.進(jìn)場施工人員要求具備思想素質(zhì)好、身體健康、技術(shù)熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員，乙方應(yīng)承擔(dān)因使用以上不合格人員而引起的責(zé)任和后果。

10.甲方在資金暫時不到位，業(yè)主未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

第九條　環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和文明施工

1.甲方應(yīng)集中組織對乙方進(jìn)場施工人員進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)以及公司相關(guān)制度等方面的教育;依據(jù)國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度、監(jiān)督、監(jiān)控乙方的相關(guān)工作實施情況，使其體系有效運行。

2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工;加強(qiáng)對現(xiàn)場操作工人的安全教育;認(rèn)真落實安全措施，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn);隨時接受安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查。由于自身安全措施不力及違章操作造成事故，承擔(dān)一切責(zé)任后果和經(jīng)濟(jì)費用。

發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方有關(guān)部門，同時按國家有關(guān)法律規(guī)定對事故進(jìn)行處理。

3.乙方就嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等到有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工;保證施工現(xiàn)場整潔有序，符合文明施工的有關(guān)規(guī)定和要求，維護(hù)甲方良好的企業(yè)形象，并承擔(dān)因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。

加強(qiáng)現(xiàn)場管理，采取一切適當(dāng)?shù)拇胧Ｗo(hù)現(xiàn)場內(nèi)外環(huán)境，限制由施工作業(yè)引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財產(chǎn)造成損害和妨礙。

第十條　材料、設(shè)備供應(yīng)與管理

1.甲方提供給乙方使用的周轉(zhuǎn)材料實行調(diào)拔制，根據(jù)工程計劃需要向乙方提供。

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備(包括領(lǐng)用、保管、裝卸、退庫、辦理相關(guān)手續(xù)、按甲方指定的場內(nèi)地點歸類堆放);因保管和使用不善發(fā)生丟失、損壞，乙方應(yīng)按領(lǐng)用時的價格賠償。

3.材料按預(yù)算分折量對乙方實行限額領(lǐng)料，乙方應(yīng)合理用料、注重節(jié)約。如材料使用超出預(yù)算用量，則超出部分的費用由乙方承擔(dān);材料節(jié)約部分，由甲乙雙方按_______比例分成。

第十一條　承包方式、價格及包含的內(nèi)容

1.承包方式及單價

2.承包價格所包含的內(nèi)容：承包價格包括施工期間乙方的各類風(fēng)險及施工人員工資和調(diào)遣費：小型機(jī)具費用;各類材料的場內(nèi)二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預(yù)見工日費用;包括周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用、裝卸、看護(hù)、保管、退庫;勞動保護(hù)用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護(hù)設(shè)施的搭拆(安、防護(hù)欄桿、防護(hù)棚等);文明施工費用(包括上級部門對現(xiàn)場的各類檢查所發(fā)生的臨時用工);承包工程范圍內(nèi)的配合測量放線、材料試驗、電工、機(jī)械設(shè)備維修和安裝拆卸配合用工;預(yù)防一般性自然災(zāi)害所采取的措施用工費用;

甲方：乙方：

簽字簽字

電話：電話：

_____年___月____日

經(jīng)典承攬合同篇13

定作方：______________(簡稱甲方)

承攬方：______________(簡稱乙方)

經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

品名或項目

規(guī)格、型號

單位

數(shù)量

單價

價款或酬金(元)

金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________

2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________

3.履行的期限、地點和方式：__________________________________________________

4.驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________

5.結(jié)算方式：________________________________________________________________

6.違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。

(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。

7.雙方約定的其它條款：_______________________________________________________

8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10.本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。

11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。

12.本合同簽訂日期：________年____月____日。

定作方：______________　　承攬方：____________

法定代表人：__________　　法定代表人：________

開戶銀行：____________　　開戶銀行：__________

帳號：________________　　帳號：______________

________年____月____日

經(jīng)典承攬合同篇14

承攬合同

合同編號：［單位名稱（承攬）字（簽約年份）－08－三位數(shù)編號］

定作人：           

承攬人：          

簽訂地點：

簽訂時間：年月日

承攬合同

定作人：（填寫全稱）

承攬人：（填寫全稱）

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條 定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）

1.1品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）

1.2規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號）

1.3數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）

1.4備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）

第二條合同價款

2.1合同價款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）

2.2付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）

2.3付款時間：（寫明年、月、日）

第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

3.1質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫全稱）

3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）

3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：

（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二） 

4.3定作人于  年 月 日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起  日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后  日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供

5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

6.1驗收標(biāo)準(zhǔn)：（寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗收）

6.2驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）

6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）

6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細(xì)地址）

6.5驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后  日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗機(jī)構(gòu)）      對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。

第七條交（提）定作物的時間和地點

7.1雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1自提定作物的時間： （寫明年、月、日）

7.1.2自提定作物的地點： （寫明詳細(xì)地址不可省略）

7.2雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1送交定作物的時間： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）

7.2.2送交定作物的地點： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）

7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

8.1包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）

8.2費用負(fù)擔(dān)：（寫明包裝費用由哪方承擔(dān)）

第九條 運輸方式及費用負(fù)擔(dān)

9.1定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）

9.2運輸費用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。

第十條 定作物的保修

10.1定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）

10.2在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。

第十一條 定金及預(yù)付款

11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）

11.2定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）

11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）

11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間：（寫明年、月、日）

第十二條 承攬人的違約責(zé)任：

12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。

12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。

12.12其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）

第十三條 定作人的違約責(zé)任：

13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的  ％的違約金。

13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價  ‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。

13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之  向承攬人支付違約金，直至付清時止。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔(dān)因此多支出的費用。

13.8其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）

第十四條 不可抗力

14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。

第十五條 爭議的解決方式

因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。

第十六條 本合同簽訂地點（填寫到縣級）

第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條 本合同一式 份，定作人執(zhí) 份，承攬人執(zhí) 份。

第十九條 合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。

定作人： （公章）        承攬人：（公章）        

住所：                 住所：

法定代表人或             法定代表人或

委托代理人：   委托代理人：

電話：    電話：

傳真：    傳真：

開戶銀行：    開戶銀行：

賬號：                 賬號

郵政編碼：               郵政編碼：

合同簽訂時間：年月日

經(jīng)典承攬合同篇15

使用說明

1.承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。本承攬合同適用《中華人民共和國合同法》分則第十五章的規(guī)定以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

2.本合同適合于各整體廚房生產(chǎn)商、經(jīng)銷商與消費者就“整體廚房”的購銷、安裝、服務(wù)等事宜，達(dá)成一致意思表示時使用。

3.消費者對本合同中的條款應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀和理解，尤其是對有下劃線的條款要做到真正理解，合同一旦簽訂即視為當(dāng)事人雙方對合同條款無異議。

4.合同中雙方當(dāng)事人手寫體條款的效力高于印刷體條款的效力，補(bǔ)充條款的效力高于事先印刷條款的效力。

5.提倡各整體廚房生產(chǎn)商、經(jīng)銷商以高于本合同之標(biāo)準(zhǔn)向消費者提供更高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、保修承諾等。

6.本合同一式三份，當(dāng)事人可以根據(jù)需要適當(dāng)增加份數(shù)。

7.本合同應(yīng)當(dāng)使用鋼筆或者黑色炭水筆填寫。

8.本合同由青島市工商行政管理局統(tǒng)一指定印刷企業(yè)印刷、發(fā)行，由青島市工商行政管理局負(fù)責(zé)解釋。任何單位或機(jī)構(gòu)不得擅自印刷、翻印買賣和發(fā)行。

協(xié)議條款

合同編號：_____________________

簽訂地點：_____________________

簽訂時間：_____________________

合同雙方當(dāng)事人：_______________

定作人(以下簡稱甲方)：_______

安裝地點：_____________________

現(xiàn)住所地址：___________________　　郵政編碼：______________________

身份證號碼：___________________　　聯(lián)系電話：____________________

承攬人(以下簡稱乙方)：_______

營業(yè)執(zhí)照號：___________________　　注冊地址：______________________

法定代表人：___________________　　聯(lián)系電話：______________________

本廚房設(shè)計師：_________________　　聯(lián)系電話：______________________

安裝負(fù)責(zé)人：___________________　　聯(lián)系電話：______________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合整體廚房企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本廚房的具體情況，甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則，達(dá)成本合同并共同遵守。

第1條　付款方式

1.1 合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據(jù)，具體見雙方簽訂的訂購單，貨款以現(xiàn)金或者方式支付。

1.2 甲方在乙方整體廚房展示廳預(yù)約上門設(shè)計時需要交納設(shè)計定金，行業(yè)慣例為合同總價款的____ %，(人民幣____ 圓)，乙方登門出具設(shè)計方案后由于甲方原因不定做的，定金作為乙方勞務(wù)成本和甲方信譽(yù)保證金不予退還;如甲方定做的，設(shè)計定金轉(zhuǎn)化為貨款，甲方只需交納余款。

1.3 由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品，廚房生產(chǎn)廠家需要根據(jù)定單進(jìn)行物資采購、加工生產(chǎn)，因此整體廚房須付齊全款后方可定做，同時乙方需給甲方開具發(fā)票。

1.4 由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品，一旦下達(dá)生產(chǎn)定單貨款不退，整體廚房產(chǎn)品不退不換。但依據(jù)《家用廚房設(shè)備》(GB/T18884.4-20_)中6.5條之規(guī)定判定廚房產(chǎn)品不合格、而乙方在90日內(nèi)沒按照合同約定整改到位的，以及法律明確規(guī)定應(yīng)退換貨的其他情形乙方應(yīng)給予退換貨。

第2條　交貨日期/安裝日期

交貨日期：整體廚房屬于定制產(chǎn)品，精細(xì)化制造與諸多服務(wù)環(huán)節(jié)需要較長周期;而且整體廚房安裝應(yīng)是家庭裝修的最后環(huán)節(jié)之一。在乙方所在地區(qū)范圍內(nèi)，乙方免費為甲方運輸合同內(nèi)產(chǎn)品(除折價樣品和喬遷外)。

從甲方確認(rèn)方案并交齊全款(或者交付總價款的____ %)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達(dá)生產(chǎn)定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產(chǎn)商所在城市最短交貨周期，其他地區(qū)地順延2-3天，節(jié)假日生產(chǎn)周期順延)：

序號

地區(qū)

交貨周期

1

青島及周邊地區(qū)

________天

2

南、西南、西北、東北地區(qū)

________天

3

山東、華北、華中、華東地區(qū)

________天

4

其他地區(qū)如昆明、南寧、新疆

________天

甲方交齊全款、乙方下達(dá)生產(chǎn)定單日期為__________年_____月_____日，計劃交貨日期為_____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內(nèi)。

第3條　服務(wù)范圍

3.1 整體廚房配置要求：甲方定做的整體廚房配置明細(xì)以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細(xì)為準(zhǔn)，甲乙雙方簽字確認(rèn)。

3.2 整體廚房服務(wù)內(nèi)容：乙方僅對其所經(jīng)銷的廚房生產(chǎn)廠家提供的合同內(nèi)整體廚房部品提供安裝服務(wù)，并負(fù)責(zé)本合同項下的售后服務(wù)保證，對甲方自購或通過其他方式獲得的產(chǎn)品以及廚房基礎(chǔ)工程的裝飾裝修不提供安裝服務(wù)與售后服務(wù)保證，也不承擔(dān)其質(zhì)量不良所引起的連帶責(zé)任。

或者甲乙雙方就上述安裝與售后服務(wù)作如下約定：____________________________________________。

因受專業(yè)限制，在設(shè)計安裝前，乙方設(shè)計師僅提出廚房基礎(chǔ)工程改造的建議，甲方需自行請專業(yè)公司、專業(yè)人員將需改造的廚房基礎(chǔ)工程等工作完成，以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于：廚房基礎(chǔ)工程(包括廚房墻地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水表與角閥及建筑上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設(shè)備與管線安裝、煙道口開挖等)、煤氣軟管與卡子的提供與安裝(甲方應(yīng)請煤氣公司調(diào)試開通氣源)、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的部品安裝(乙方可依據(jù)甲方提供的開孔模板免費開挖盆孔、嵌式灶位孔)等。

第4條　工程配合

4.1 甲方親自(或委托代理人)與乙方履行合同：確認(rèn)設(shè)計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現(xiàn)場交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續(xù)和其他事宜。

4.2 乙方建議甲方首先裝修廚房，按照相應(yīng)規(guī)范和設(shè)計師建議將廚房基礎(chǔ)工程改造完成后由設(shè)計師復(fù)測，同時將自購部品實物與尺寸提供給設(shè)計師并在圖紙上予以確認(rèn)、確定最終設(shè)計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的______%)后，己方依據(jù)訂單安排生產(chǎn)。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進(jìn)行整體廚房安裝，避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設(shè)計師隨時溝通，以確定合適的安裝時間。

4.3 乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產(chǎn)品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品，甲方應(yīng)購買有信譽(yù)保證廠家的產(chǎn)品，并要求其經(jīng)銷(服務(wù))商提供服務(wù)，同時索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證;如由于該部分產(chǎn)品質(zhì)量不良或安裝不當(dāng)所造成的后果與乙方無關(guān)。

4.4 施工過程中甲方需給乙方提供必要的施工條件。乙方按照設(shè)計方案圖紙與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工(如由于乙方原因需要現(xiàn)場調(diào)整方案的，經(jīng)甲方同意后調(diào)整并由乙方承擔(dān)調(diào)整費用)，乙方安裝過程中負(fù)責(zé)對廚房現(xiàn)場設(shè)施和廚房成品進(jìn)行保護(hù)，現(xiàn)場進(jìn)行試機(jī)演示和使用講解，參加竣工驗收。

4.5?施工安全等重要事項約定：

4.5.l 甲方有義務(wù)向乙方詳盡說明隱蔽式水、電、氣線路的位置及走向、墻體材料，并聽從乙方技術(shù)性指導(dǎo)建議，如甲方?jīng)]有履行該義務(wù)的，出現(xiàn)施工安全責(zé)任事故、返工或安裝后影響使用的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

4.5.2 整體廚房施工前的地面應(yīng)當(dāng)是已經(jīng)由房屋建筑開發(fā)商或者裝飾公司做好防水處理的，并不會因此在

使用過程中滲漏水影響臨近用戶生活;甲方廚房水電氣管線、插座等質(zhì)量與安裝必須合格，并應(yīng)由建筑開發(fā)商、裝飾公司提供相關(guān)的服務(wù)與質(zhì)量保證，乙方不承擔(dān)以上零部件質(zhì)量不良或安裝不當(dāng)所造成的一切后果與連帶責(zé)任。

4.5.3 因乙方在施工過程中違反相關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例等，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第5條　驗收交接與保修

5.1 整體廚房以雙方確認(rèn)的設(shè)計方案圖紙及驗收交接單注明的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(未盡標(biāo)準(zhǔn)見《家用廚房設(shè)備》GB/T18884-20_中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn))為評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

5.2 訂購單所載明的貨物與產(chǎn)品手冊相對應(yīng)時，手冊中的產(chǎn)品外觀特征為照片效果，與實物存在一定誤差，展示樣品與實物存在一定誤差;甲方訂購產(chǎn)品特性以簽訂的系統(tǒng)訂購單所注明的要求為準(zhǔn)，如生產(chǎn)廠家為了技術(shù)進(jìn)步需要，需要對產(chǎn)品進(jìn)行升級或更新，乙方應(yīng)在交付時給甲方提供升級或更新產(chǎn)品。

5.3 整體廚房在安裝現(xiàn)場根據(jù)具體工況組裝、拼接、障礙切割、孔洞開挖、不影響正常使用和不改變最基本的設(shè)計方案的局部調(diào)整等工作以及安裝前開箱驗貨、提前預(yù)裝等，屬于正常的安裝規(guī)范。

5.4 由于整體廚房安裝往往與裝修施工交叉在一起，為了避免扯皮現(xiàn)象發(fā)生，整體廚房完工當(dāng)天必須由甲方親自(或指派代理人)現(xiàn)場與乙方共同驗收，并辦理驗收交接手續(xù)。

5.5 乙方對整體廚房櫥柜部分保修兩年(家電按照家電三包規(guī)定執(zhí)行);乙方對水盆、水龍頭的配套上下水配件、垃圾桶等易損件保修壹年并只承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，對本合同外的部件不提供服務(wù)與質(zhì)量保證。甲方需要乙方提供合同內(nèi)產(chǎn)品的保修服務(wù)時，需要提供保修證、有效發(fā)票與合同(包括訂購單與驗收交接單等)，否則乙方按照保外收費處理。

5.6 對于超出保修期或非保修項目，以及乙方在銷售時性能故障(非外觀缺損)已維修到位的樣品或其他折價品，乙方提供收費維修服務(wù)，乙方按照企業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)收費并向甲方開具發(fā)票或正式收據(jù)。

5.7 整體廚房主要部件(臺面、柜體、門板、把手、非易損功能件)自購買之日起五年內(nèi)一般使用同品質(zhì)材料維修(臺面與門板等維修可能存在一定色差);由于產(chǎn)品存在更新?lián)Q代與不斷技術(shù)更新的可能性，超出保修期后甲方可能需要重新選擇換代產(chǎn)品維修。對于有安全使用要求的產(chǎn)品(如電器、經(jīng)常開關(guān)的水龍頭及上水角閥等)乙方建議甲方在超過產(chǎn)品折舊(壽命)期時要予以更換，以確保使用安全。

5.8 甲方在廚房使用過程中應(yīng)注意做好防水防腐蝕、防燙防高溫、防外力(如強(qiáng)烈敲擊、硬物刻劃等)、防堵塞、保持廚房使用環(huán)境干燥清潔等使用保養(yǎng)工作。詳細(xì)的產(chǎn)品使用保養(yǎng)注意事項與保修政策見乙方提供的說明書與保修證及乙方公開的最新書面文件。

5.9 下列情況屬于整體廚房產(chǎn)品在目前技術(shù)條件下的正常偏差，不屬于不合格項：

(1) 人造石臺面板采用樹脂材料等聚合而成，因受運輸及客戶房間開度尺寸的影響，臺面需做現(xiàn)場拼接。接縫處為無縫隙平滑處理，因樹脂材料的顏色變化等原因會有可見痕跡。

(2) 鑒于目前行業(yè)的通用技術(shù)水平和材料的限制，人造石臺面板在使用過程中可能出現(xiàn)少量自然裂紋現(xiàn)象，裂紋后采取粘接修補(bǔ)的方式進(jìn)行修復(fù);因人造石臺面板的特性，維修后可能存在一定色差。

(3) 人造石臺面板在墻面平直情況下與墻面之間應(yīng)留有2-5mm以內(nèi)間隙保證伸縮需要。另為安裝和通風(fēng)的需要，以及在墻體不平整情況下，靠墻柜體離墻有5-15mm的間隙，以方便門板的正常開啟。

(4) 其他正常的使用誤差請參考說明書及乙方公開的最新書面文件。

第6條　違約責(zé)任

6.1 有證據(jù)證明：由于乙方原因造成整套貨物逾期交付而耽誤使用的，每拖期一天，乙方按實際付款金額的__________‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，但不超過該套廚房的成交價格。

6.2 有證據(jù)證明：由于乙方原因造成部分貨物逾期交付而耽誤使用的，每拖期一天，乙方按所缺貨物付款金額的__________‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，但不超過所缺貨物的成交價格。

耽誤使用是指無法進(jìn)行洗滌、烹飪等基本炊事操作導(dǎo)致無法進(jìn)行基本的用餐活動的情況，此類情況乙方按照上述標(biāo)準(zhǔn)向甲方進(jìn)行一次性補(bǔ)償。部分貨物逾期交付但不影響基本用餐活動的、以及交接后可能出現(xiàn)的故障維修乙方只需按照規(guī)定修復(fù)即可。但由于甲方原因延期、甲方同意延期以及不可抗力等非乙方意志原因?qū)е碌难悠诓灰暈橐曳竭`約。

6.3 有證據(jù)證明：因甲方延遲提供施工條件、遲延安裝不超過60天的，甲方可不承擔(dān)責(zé)任。但由于甲方原因?qū)е乱曳椒倒せ蚨啻紊祥T的，返工或多次上門所產(chǎn)生的一切費用，以及與此相關(guān)的直接責(zé)任由甲方承擔(dān)。

6.4 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標(biāo)的超過60天的，從第61天開始甲方應(yīng)向乙方支付倉儲保管費用等違約金，但每天的違約金標(biāo)準(zhǔn)不超過貨款總額的1‰(千分之一)。

6.5 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標(biāo)的不超過2年的，乙方要保證貨物的齊全完好，如發(fā)生損失，責(zé)任由乙方承擔(dān);保管期超過2年，合同標(biāo)的發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題的(結(jié)構(gòu)性質(zhì)量問題除外)，乙方不承擔(dān)責(zé)任，只需保證貨物齊全，而且產(chǎn)品按照保外處理。甲方推遲安裝超過2年，乙方在無法通知甲方、或者甲方拒不按照合同約定履行債務(wù)的情況下，乙方有權(quán)按照《中華人民共和國擔(dān)保法》第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條的規(guī)定將甲方財產(chǎn)作留置處理。留置后所得不足以支付倉儲保管費的，甲方仍需補(bǔ)齊。

6.6 安裝過程中乙方應(yīng)妥善保護(hù)現(xiàn)場設(shè)施和廚房產(chǎn)品，如造成損毀，應(yīng)據(jù)實承擔(dān)修復(fù)或賠償責(zé)任。

6.7 甲方可通過合適途徑或者直接向乙方業(yè)務(wù)人員核對訂購單與待驗收廚房產(chǎn)品，如在驗收交接時或在驗收后有證據(jù)證明乙方有以次充好、偷換材料等違約行為，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除無償修復(fù)好或更換該部分不合格材料外，并應(yīng)賠償甲方該部分不合格材料付款金額的2倍作為違約金。

6.8 任何一方向另一方提出權(quán)利主張時，必須提供有效證據(jù)且權(quán)利主張要符合本合同約定，本合同沒有約定的按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定處理。

第7條　合同糾紛解決方式

甲乙雙方在履行本合同時所發(fā)生的一切爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成時提交合同履行地消費者協(xié)會調(diào)解。調(diào)解不成時可選擇如下方式解決(在所選擇的括號內(nèi)打√，如選擇仲裁，應(yīng)當(dāng)注明具體仲裁委員會名稱)：

a.提交__________仲裁委員會仲裁( )

b.依法向人民法院起訴( )

第8條　其它約定

雙方簽訂交接單后甲方提出產(chǎn)品有外觀缺陷或數(shù)量誤差的，乙方不負(fù)違約責(zé)任。甲方無法證明是乙方責(zé)任的由甲方承擔(dān)責(zé)任;甲方能夠證明是乙方責(zé)任的由乙方修復(fù)或補(bǔ)足，乙方不負(fù)違約責(zé)任。乙方拒絕修復(fù)或修補(bǔ)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

第9條　合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同中的涂改部分無效;如確需增加約定的可以補(bǔ)充約定，補(bǔ)充條款不得與法律法規(guī)明令禁止的規(guī)定相沖突。該合同一式三份，甲方一份、乙方二份。

定作人(甲方蓋章或簽字)：________

法定代表人(或自然人)：__________

代理人：__________________________

____________年________月________日

承攬人(乙方蓋章或簽字)：________

法定代表人：______________________

代理人：__________________________

____________年________月________日