車輛運輸承包合同書
每天都有各地的貨物被運往它方，那么在運輸過程中我們難以避免各式各樣的意外發生，所以簽訂一個正規的貨物運輸合同就顯得很有必要了，下面小編給大家帶來車輛運輸承包合同書5篇，希望大家喜歡!
車輛運輸承包合同書1
甲方：________________________(簡稱甲方)
乙方：________________________(簡稱乙方)
甲乙雙方本著公平、公正、互惠、互利的合作前提下就甲方運輸公司砂石料外運(從________________________)與我達成以下協議，雙方共同遵守內容如下：
第一條、運輸費用標準及總價
甲方外運時間為__________年________月_______日到__________年________月_______日，外運路段總長約為____公里以內，以________元/噸計算，承包給乙方，外運總量____萬噸。
第二條、遵守條約
l、乙方必須保證本車隊的完好性、必須服從甲方調度員的安排。
2、車輛入廠后駕駛員必須服從工作人員統一指揮。
3、乙方凡新增車輛必須告知甲方。
4、如乙方不能保證甲方的拉運，甲方有權調動其它車輛。
三、結算方式
1、乙方運輸到總量的________%時，甲方必須一次性付運費的____%，即____________元，如結不請乙方有權停止拉運。
2、待砂石料全部拉運完甲方一次性付清。
四、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________
__________年________月_______日__________年________月_______日
車輛運輸承包合同書2
甲方：____________________
乙方：____________________
為了規范產品交易行為，保護甲乙雙方合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規、明確雙方權利義務關系，保證正常交易程序，經甲、乙雙方協商，一致同意簽訂本合同并共同遵守。
一、產品供應
甲方在路面工程施工中，讓乙方運輸砂石料，乙方保證分批按需按時按規格向甲方運輸砂石料。
二、交貨時間、地點及方式
1、交貨時間：由需方電話通知，按工程進度需要進場，但必須提前通知所需數量。
2、交貨地點：遵義北環高速公路項目路面工程。
3、交貨方式：乙方負責汽車運輸到需方指定工地。
三、價格、結算和付款方式
1、砂石運費，______元/方。
2、結算方式：按實際運輸方量結算，運輸任務完成后結一次性完成結算。
四、要求
1、乙方應嚴格按照甲方要求，按時進行砂石運輸。
2、乙方安排的駕駛員必須服從甲方管理，若乙方駕駛員不服從甲方管理，甲方有權要求更換駕駛員，期間造成的延誤工期的損失由乙方承擔。
五、安全責任
甲方只與乙方產生砂石料運輸關系，乙方運輸過程中運輸安全產生的一切責任與甲方無關。
六、有下列情形之一，可以解除合同
1、甲、乙雙方經協商一致同意終止合同的;
2、因不可抗力致使不能實現合同目的;
3、甲方驗收質量及方量時，供方必須配和，如遇問題雙方協商解決。
七、違約責任
因乙方不能按時按時運輸、導致甲方停工停料，甲方將有權對乙方進行處罰，按運輸費用的______%進行。
八、解決合同爭議的方式
本合同產生爭議，甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決，協商不成的，可向簽約地人民法院提起訴訟。
九、合同期限
材料款結清，合同自動失效。
十、本合同未盡事宜甲、乙雙方協、商解決。
十一、本合同經簽字、加蓋雙方印章后生效，本合同一式3份，甲方2份、乙方1份。
甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________
__________年________月_______日__________年________月_______日
車輛運輸承包合同書3
甲方(托運人)：________________________
乙方(承運人)：________________________
甲、乙雙方經過協商，根據合同法有關規定，訂立貨物運輸合同，條款如下：
一、貨物運輸期限從________年________月________日起到________年________月________日為止。
二、貨物運輸期限內，甲方委托乙方運輸貨物，運輸方式為收貨人等事項，由甲、乙雙方另簽運單確定，所簽運單作為本協議的附件與本協議具有同等的法律效力。
三、甲方須按照貨物買賣合同約定的標準對貨物進行包裝。
四、乙方須按照運單的要求，在約定的期限內，將貨物運到甲方指定的地點，交給甲方指定的收貨人。
五、乙方將貨物交給甲方指定的收貨人及開具全額運輸費用之日起日內甲方支付全部運輸費用。
六、乙方在將貨物交給收貨人時，同時應協助收貨人親筆簽收貨物以作為完成運輸義務的證明。如乙方聯系不上收貨人時，應及時通知甲方，甲方有責任協助乙方及時通知收貨人提貨。
七、甲方交付乙方承運的貨物乙方對此應予以高度重視，避免暴曬、雨淋，確保包裝及內容物均完好按期運達指定地。運輸過程中如發生貨物滅失、短少、損壞、變質、污染等問題，乙方應確認數量并按照甲方購進或賣出時價格全額賠償。
八、因發生自然災害等不可抗力造成貨物無法按期運達目的地時，乙方應將情況及時通知甲方并取得相關證明，以便甲方與客戶協調;非因自然災害等不可抗力造成貨物無法按時到達，乙方須在最短時間內運至甲方指定的收貨地點并交給收貨人，且賠償逾期承運給甲方造成的全部經濟損失。
九、本協議未盡事宜，由雙方協商解決，協商不成，可向甲方住所地法院提起訴訟。
十、本協議一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：________________乙方：________________
________年_____月____日________年____月____日
車輛運輸承包合同書4
甲方：____________________
乙方：____________________
甲乙雙方，本著平等互利，協商一致的原則，簽訂貨物運輸承包經營合同書。
一、合同期限：自_____年___月____日起至_____年____月____日止。
1、甲方將己方工廠的物件及銷售的產品全權委托乙方承運，運輸方式為公路汽車運輸服務。
二、運費結算方式：
1、甲乙雙方商定，按以車裝實際拉運噸位，元/噸結算貨物承運費，重量不得超出國家規定車載重量。
2、貨物安全達到目的地，憑隨車貨物單按一結算，結清運費。
3、貨物到達指定目的地后，收貨人驗貨前，乙方保證甲方貨物數量不缺失，外觀完好無損壞，并辦理貨物簽收手續為交貨完畢。
4、承包經營期間甲方按5000元/月向乙方收取保證金，順延年累計滿一年止。合同期滿雙方續簽合同，上一年的保證金則作為簽合同當年的保證金。如雙方不續簽合同或合同解除后，保證金全額一次性退還乙方。
三、安全責任方
1、至簽訂本合同起，乙方一切安全將自行承擔。
2、乙方承包期間對所有承運貨物，車載人員負全部安全責任。若造成人員傷亡或承運貨物損失的，乙方承擔全部責任并負責賠償。
3、車輛保險、維修檢測、年檢保養、燃油材料、違章罰款、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔。
四、甲、乙雙方的權力義務：
(一)甲方的權力義務：
1、甲方有權根據生產需要要求乙方貨物運輸到指定服務區;如甲方停工，停產等因素甲方有權暫停或終止合同。
2、甲方對乙方的服務質量，對發現的問題有權要求乙方進行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務質量問題，以及車輛技術性能存在嚴重問題時，有權要求乙方停車整改或終止合同。
3、甲方委托乙方承運貨物事宜時，應明確承運貨物品名、裝貨地點，聯系人，聯系方式，貨物到達地
4、甲方不得以隱瞞的形式委托乙方托運禁運物品，否則由此產生的責任由甲方承擔。
5、甲方有權獲知貨物在運輸途中的情況和預計到貨時間。
6、若乙方特殊情況不能及時為甲方辦理甲方貨運事宜，乙方應指派業務人員為代表，代表乙方為甲方辦理貨物承運的相關事宜。
7、在貨物送達收貨人之前，甲方有權隨時改變到貨地點及收貨人。甲方有權對乙方及乙方代表和相關工作人員的工作提出意見、要求改進。
(二)乙方的權力義務：
1、乙方不能以市場運輸價格調整等任何因數，借故拖延，暫緩或是停止對甲方的運輸時間執行，若因特殊情況，貨物不能按預訂時間到達時，乙方應及時與甲方取得聯系，向甲方匯報并進行處理。若甲方調查中發現有不合實際的情況，有權做出處罰。
2、乙方不得以任何方式將本合同的經營權限轉包或分包，否則甲方有權終止合同。
3、車輛保險(交強險、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種)、維修檢測、過路停車、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔。
4、乙方必須協助甲方做好托運零單貨物、散件貨物等輔助材料的免費運輸。
5、每車裝貨完畢甲方向乙方提供裝貨重量、數量及貨物清單，乙方出據〈貨物單〉，一車一單(運單一式兩份，貨主一份，隨承運貨物車輛一份)，貨物安全到達憑〈貨物單〉交付貨物。
6、輸過程中，發生貨物丟失、破損，由乙方負責賠償。
7、甲乙雙方協議簽字生效后，任何一方不得擅自解除合同，相互遵守相關合同法，合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運;乙方不得以任何理由分包給其它第三方承運。
五、其他約定：
1、因第三方責任發生交通事故造成甲方的貨物損失的，乙方應先賠償甲方損失后再向第三方追償事故的處理與賠償，由乙方與責任方按相關程序解決。
2、乙方出現駕駛員酒后駕車，由此影響甲方工作而造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任。
六、違約責任：
1、乙方運輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務，乙方應提前告知甲方，雙方可協商解決，若沒有事先通知甲方影響運輸服務的，甲方有權暫停或終止合同。
2、甲、乙雙方違反合同有關條款約定并造成經濟損失的，責任方賠償對方應結算當天運費的10%違約金。
七、糾紛的解決方式：
本合同在履行過程中發生糾紛時，甲、乙雙方協商解決，協商不成時，則雙方同意交當地人民法院判決，雙方必須執行法院判決。
八、附則：
1、本合同未盡事宜，雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：乙方：
負責人：負責人：
執行代表：執行代表：
聯系電話：聯系電話：
年月日
本合同于年月日在市簽訂
車輛運輸承包合同書5
甲方：___煤礦
乙方：___礦山設備安裝有限公司
經甲、乙雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》，就甲方位于煤礦綜采工作面回撤運輸委托乙方承包事宜，達成下列協議，共同遵守執行。
第一條：工程承包范圍
一、工程名稱：煤礦綜采工作面回撤運輸。
二、工程地點：煤礦。
三、工程范圍和內容：綜采工作面三機、轉載機、破碎機、移變列車、液壓支架等所有綜采配套系統回撤運輸。
第二條：工程承包期限
一、本工程承包合同總工期為天。
二、本工程項目以井下運輸第一臺設備為開工日期。
三、如遇下列情況，經甲方現場監理工程師或甲方代表簽證后，工期作相應順延，并用書面形式確定順延期限。
(1)遇到不可抗力的自然災害(如雪災、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響項目進度的。
(2)因政府強制停電問題造成停工的。
第三條：工程承包價款
一、本工程承包合同總價為元人民幣(含稅價萬元)。
二、此價款包含燃油費、車輛維修費、駕駛員工資等一切全部費用。
三、回撤運輸費按雙方協商的預算金額為一次性包干價。
四、甲方在支付乙方承包款前，乙方必須出具甲方所在地正規稅務發票。
第四條：甲方責任與義務
一、負責對乙方進行技術交底，提供場地。
二、按設計施工方案及乙方提出的具體要求做好各項準備工作(包括井巷擴大、井巷地面硬化、地面停車場所等)以確保運輸工作順利進行。
三、負責對乙方回撤運輸工程進度、質量進行監督，組織檢查驗收。
四、負責提供乙方運輸相關工作人員的住宿和就餐。
五、負責回撤運輸作業期間與其他單位協調關系，協調解決應由甲方解決的問題。
六、對違規作業、存在安全隱患等事項，有權給乙方下達停工整改通知及罰款。對不服從管理及對甲方造成重大影響，甲方有權單方面解除合同，并追究乙方因此造成甲方損失的經濟賠償責任。
第五條：乙方責任與義務
一、乙方承包后不得另行分包或轉包。
二、乙方必須按協議約定及甲方確定的施工方案進行運輸作業，并按期完成任務。
三、乙方按國家和行業規定，必須確保相關管理和生產崗位人員持證上崗嗎，保證回撤運輸工程安全。
四、在工程期間，因乙方工作人員操作不當造成甲方綜采工作面的設備損壞由乙方承擔全部經濟賠償。
五、乙方對發生安全事故承擔現場救援和緊急處理職能，并承擔相關責任。
六、在乙方工程承包施工期間，發生工傷均由乙方全責處理和承擔所有費用;發生死亡事故由乙方處理甲方配合，費用甲方承擔30%，乙方承擔70%。
七、乙方必須服從甲方對施工安全、工程質量的監督、檢查、驗收。
八、乙方在施工期間遵守甲方的各種規章制度。
九、乙方指派為駐乙方工地代表，負責施工現場的管理及與甲方聯系工作。
十、按國家和地方規定，依法繳納相關稅費。
第六條：工程價款的支付與結算
回撤運輸工程結束，經甲方驗收合格后，甲方在10天內支付全額回撤運輸款項。
第七項：違約責任
一、乙方如有不履行本合同約定行為(包含但不限于工程質量和生產安全方面)，視為乙方違約;甲方有制度規定的，乙方按甲方制度規定中的處罰額承擔違約責任，沒有制度規定的，甲方根據實際情況決定乙方違約責任的賠償金額，乙方同意甲方在未支付的工程款項中扣除;對情節嚴重的，甲方有權單方面解除本合同，不視為違約。
二、由于不可抗拒的原因，影響了合同的執行時，經雙方確認則可終止本合同或延遲合同期限，延遲時間應相當于事故所影響的時間。
三、由于乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按每天元人民幣標準向甲方承擔違約金;延誤超過五天的，按每天元整人民幣標準向甲方承擔違約金。違約金由甲方在支付乙方承包款中直接扣除。
第八項：其它事項及要求
一、在合同履行期間，出現爭議應協商解決，如甲乙雙方協商不成，可提交合同簽署地人民法院裁決。
二、本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
三、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。本合同自甲方簽名蓋章和乙方簽名之日起生效。(以下無正文)
立約雙方簽名蓋章：
甲方(蓋章)___煤礦
代表人(簽名)：
乙方(蓋章)___礦山設備安裝有限公司
代表人(簽名)：
車輛運輸承包合同書相關文章：
★ 區域代理合同范本
★ 承包山林合同范本