建設施工合同書
簽訂合同可以建立雙方或多方之間的信任關系，促進雙方的合作。建設施工合同書怎么才能寫好？這里分享一些建設施工合同書，方便大家學習。
建設施工合同書篇1
甲方：
地址：
乙方：
地址：
一、1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程內容：
二、工程承包范圍及方式
1、承包范圍：施工圖紙范圍內的電氣工程(消防、防雷、接地除外)。
2、承包方式：包工包料(見附件)
三、合同工期：
1、開竣工日期：開工日期為竣工日期為
2、在履約過程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任，不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。
四、工程質量：合格
五、合同價款：
1、合同總價：
六、付款方式
甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款
1、簽訂合同之日起;
2、工程完工付總工程款的;
3、余款年底前結清。
七、供貨及安裝
1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規范進行施工。
2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方要求，如有變動費用由甲乙雙方各自承擔。
3、本工程材料按附件所列材料品牌。
八、保修
保修期限：工程竣工驗收合格之日起計算，按國家規定的保修條款執行，本工程保修期為
九、其它
如甲方要求變更工程內容，改變安裝范圍及條件應征得乙方同意，并辦理書面簽證(為合同附件)工程竣工驗收后按實際工程量結算，否則乙方有權拒絕。
十、合同生效與終止
本合同自甲乙雙方代表或委托代理人簽字，蓋章后生效，至辦完工程難收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。
十一、本合同一式份，其中：甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設施工合同書篇2
發包單位(甲方)：承包單位(乙方)：
“江語城小區”項目的施工用配電安裝工程由甲方發包給乙方，根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關的法規和文件,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商，特簽訂本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：江語城小區配電工程
2、工程地點：恩施市施州大道608號——紅廟經濟開發區下官田
3、承包方式：包工包料
4、工程內容：安裝630KVA箱變一臺、400KVA箱變一臺、高壓計量箱二臺、自備發電機、10KV高壓引入、高、低壓電纜引至各配電箱,用戶電表。(見設計圖，滿足供電需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料
6、工程造價：經雙方商定，工程供貨安裝總造價(含稅金、設計、驗收、撤除等費用)：()包干。
二、工期：
1、本工程總工期為：以建筑工程同步
2、本工程開工日期：以甲方約定時間為準。
3、400KVA箱變一臺，必需在年月日以前安裝到位并通電以保證甲方開工用電。
4、乙方必需在年月日完成原門前高壓線路搬遷等工作，配合甲方撤除原建筑物并承擔因此發生的費用(高壓線路搬遷)。
三、雙方責任：
1、甲方責任：
(1)本合同生效后按合同約定向乙方撥付工程款。
(2)提供到電力部門辦理相關手續的所有資料和證件。
(3)指定代表與乙方聯系，負責工程施工過程中外圍協調工作，對工程進行監督和驗收。
(4)開工前消除障礙，協調外部環境，使施工現場具備施工條件。
2、乙方責任：
(1)按合同要求按期保質保量完成所承擔的全部工程,乙方必須按有關技術規范標準嚴格施工，因工程質量不合格所引起的一切責任，由乙方承擔。
(2)乙方在工程中必須確保工程施工安全文明，對施工中一切安全事故負責并承擔因此所發生的一切費用。
(3)在甲方提供相關證明資料的前提下負責代理甲方到當地供電等部門辦妥供電入戶的相關手續。
(4)負責對已完工程在未交付使用前的維護，并清理好現場。
(5)代理甲方負責整個供電工程的驗收并承擔發生的一切費用。
四、工程價款支付：
合同簽定后，甲方在2日內向乙方支付計人民幣元為定金，400KVA箱變到工地安裝支付人民幣元，其它工程設備材料到場后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工經甲、乙雙方和供電、消防等相關部門驗收合格后，甲方10日內支付給乙方工程總價款45%的工程款(定金沖減)，其余5%留作工程質量保修金，一年保修期滿后工程無質量問題一次性付清(保修金不計息)。
五、爭議和違約：
1、對在執行本合同過程中出現的爭議由雙方共同協商解決，或提交仲裁機構沖裁。
2、凡出現違反本合同條款均視為違約，違約方除負責賠償損失外，還應支付工程總費用8%的違約賠償金。
六、其它事項：
1、本合同經雙方簽字蓋章后生效，任何一方不得擅自變更或解除，否則一切后果由責任方承擔，本合同在所有款項結算完畢后自動效。
2、本合同未盡事宜，雙方共同協商解決。
3、本合同一式肆份，雙方各執貳份。
甲方(章)：法定代表人：委托代理人：
乙方(章)：法定代表人：委托代理人：
年月日
建設施工合同書篇3
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，為確保工程質量完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定立本合同。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：土建
4、建筑面積：二號廠房面積約為4500平方米，三號廠房面積約為1500平方米，結算時以實際完成量為準。
第二條：承包方式
1、包工包料，乙方負責采購施工所需的建筑材料、施工，并負責所有施工用具設備；
2、施工費用：依據___定額計算工程單價，二號廠房單價為432.87元/平方米，三號廠房單價為473.48元/平方米，二號三號總造價約為260萬元，以上工程以實際完成面積結算（不含稅）
3、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，待完工后一并納入結算。
4、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，甲方在不影響施工的前提下可隨時對工程進行檢查監督，因質量問題造成返工的所有損失由乙方全部承擔。
第三條：工程工期
1、自合同簽訂90天。
2、在保證工程質量的前提下，因下雨和不可抗力原因交工日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權按200元/日從應付款中扣除。
第四條：工程質量
1、整個工程按甲方要求按質、按量完成，并達到合格。
2、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
第五條：施工費結算方式
1、合同簽定的，乙方應積極組織施工人員進行施工，樁基礎工程完工后，甲方付給乙方30%工程款；基礎到正負零付30%；工程竣工驗收合格付30%；剩余10%作為工程保修金，自工程竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金。保修期內如出現質量問題，乙方應及時進行處理，否則甲方有權自行維修，人工及材料費從保修金中扣除。
2、甲、乙雙方必須共同遵守以上約定。
第六條：材料供應
施工所需的材料由甲方現場確認質量后才能用于施工，否則造成的損失由乙方自行承擔。
第七條：工程驗收
工程質量必須達到合同所定的標準及規范要求。工程竣工30日內，因甲方原因未進行驗收視為本工程已經驗收合格。
第八條：安全生產及其它
1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生傷、亡等一切安全事故，由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。
2、本合同自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效。
3、該合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，協議未盡事宜由雙方共同協商解決。
甲方：
___年___月___日
乙方：
___年___月___日
建設施工合同書篇4
甲方：____________________________
乙方：____________________________
甲方為改善居住條件，在自家院內新建一棟兩層住房，經雙方協商，承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，結合房屋具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致，訂立本合同。
第一條：承建項目
1. 工程名稱：________________________。
2. 工程結構：底框磚混結構房屋一棟，一樓一底共兩層。
3. 建筑面積：約310㎡(最后以實際建筑面積為準)。
4. 工程內容：乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前臺階施工。
第二條：承包方式及費用
1. 工程包工不包料。甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備。
2. 施工費用：按建筑面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整)，澆灌好一層合格后預付____萬元，工程結束驗收合格后全部結算付清。
第三條：工程質量要求
1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工，達到國家建筑施工規范要求。墻體、梁、柱水平度、垂度相差不超過
1.5cm。
2. 房屋內部按甲方草圖布局，工程施工中科學合理放線，具體尺寸需要變更時，甲乙雙方共同協商處理，每一道施工環節需經甲方驗收合格后方能進行下一施工環節。
3. 若乙方施工中質量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。
第四條：工程工期
1. 經雙方協商，工程從澆灌鋼混柱之日起，兩個月完工(日期為____________年_________月_______日____________年_________月_______日)
2. 在保證工程質量的前提下，因為下雨和建筑材料拖延，交房日期可順延;若由于乙方人為原因工程延時或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工費，延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。
第五條：安全責任
甲、乙方共同提高安全意識，乙方必須嚴格按照《安全生法》，勞保措施，施工防護措施到位，安全規范施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不承擔任何責任和費用。
第六條：雙方責任
1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖，石腳支砌，地基回填，準備好水路電路，確保乙方按時施工。
2.乙方在施工工程中，必須聽從甲方提出的意見和建議，在保證工程質量的前提下，堅持節省、不浪費的原則，不能隨意帶走甲方的任何建材。
3.施工前，乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及時采購;施工中，工程需增減用料時，甲乙雙方共同協商。
4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用，乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求，否則本合同終止。
5.施工中本合同未盡事宜，雙方共同協商處理。
6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁，一式兩份，甲乙雙方各保存一份。
甲方(簽章)：___________________乙方(簽章)：___________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
建設施工合同書篇5
建設單位：(甲方)
施工單位：(乙方)
簽定地點：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同，共同遵守。
第一條：工程項目
一、工程名稱：
二、工程地點：
第二條：承包范圍和內容
一、承包范圍：
二、承包內容：
1、搭設腳手架(滿堂紅)。
2、上部制作安裝。
3、加強焊接。
4、下料，組對，焊接。
5、骨架下料，組對，焊接。
6、除銹、噴漆。
7、內部聚乙烯襯板安裝。
第三條：承包方式、工程造價及結算方式
一、本工程所用全部主材由甲方負責，乙方只負責本工程項目內的全部人工費和消耗材料(氧氣、乙炔、電焊條等)，甲、乙雙方保證所提供的材料符合設計文件和合同要求。
二、乙方施工所用的機械設備自備，費用自理。
三、工程完工驗收合格乙方向甲方開建筑安裝發票。
四、本工程按項目一一制作安裝總造價：依據造價公司最終評審造價為準。
五、付款方式：施工單位進入現場開始施工時付___萬元。
六、工程質保期為兩年，質保金為%合同總價款，質保期內出現質量問題，乙方應無條件無償返修，并達到設計及規范要求。質保期到期后無質量問題一次付清保修金，利息由乙方自行承但。
第四條：施工準備：
一、發包方：
1、施工中發生的設計變更，由甲方負責提供變更手續，并備齊施工所用的全部主材。
2、組織承包方和有關部門參加工程施工圖紙的會審及技術交底工作，并保證按期開工。
3、配合乙方解決與其他施工單位的協調事宜。
4、防腐底漆、油漆由甲方購買。
二、承包方：
1、負責編制施工組織設計，按甲方要求制定工期及相關措施。
2、組織人員、設備、機械等進入施工現場。
3、乙方施工人員的住宿及倉庫、辦公室、等在現場工作期間由乙方自行解決，費用乙方自行承擔，乙方施工、生活用水、電費用由乙方承擔。
4、乙方施工中的消耗性材料、施工機械等自備、費用自理。
第五條：工程期限
一、開工時間20__年月日
二、竣工時間20__年月日
三、本合同工期總日歷天數0天
四、如遇下列情況，經甲方代表簽證后，工期相應順延。
1、不屬包干系數范圍內的重工程量變更，使施工工程量增加。
2、不可預見或人力不可抗拒的因素而延誤工期甲、乙雙方協商解決、負責。
第六條：施工質量及安全施工
一、乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑安裝工程規程規范和標準進行施工。并接受發包方代表的臨督及指導，嚴格執行《電力建設施工及驗收規范》。
二、施工中要確保工程質量，達到優質工程施工標準。
三、乙方在施工中必須遵守下列規定：
1、乙方在施工過程中必須保持現場衛生清潔及材料工具等整齊堆放。
2、乙方在施工過程中發現對質量有影響的各方面問題，及時向甲方反映，共同解決。
3、乙方進現場前，應組織所有施工人員學習電廠有關安全規定，施工中嚴格遵守有關防火、安全及廠內各項規章制度，按甲方批復的施工安全技術組織措施方案嚴格組織施工，不得野蠻施工，施工中發生一切設備損壞和人身傷亡，其責任由乙方自負。因甲方原因此造成的設備損壞和人身傷亡責任由甲方承擔。
第七條：材料的供應及驗收
一、制作及安裝使用的材料都必須有產品合格證或質量證明書。特殊材質的材料除有產品合格證或質量證明書外，材料進廠由甲乙雙方共同進行驗收清點，必要時應梆材質復檢，復檢合格后方可使用。
二、乙方安裝所用的材料需提前一周向甲方提出材料計劃，并標明所用材料的使用部位、材質、規格、數量(以便施工)。
第八條：施工與設計變更
一、施工中合同規定的施工范圍如發現有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方及時以書面形式通知甲方，由甲方及時會同有關單位研究確定修改意見或變更文件，乙方按修改或變更的文件施工。
第九條：工程驗收
工程驗收以國家頒發《電力建設施工及驗收技術規范》《電力工業鍋爐臨察規程》為依據。
第十條：違約責任
乙方責任：
一、若乙方工程質量驗收不合格，按結算款的____%處以罰款，并負責返修達到合同約定的質量標準。
二、若乙方原因工程不能按期完工，乙方承擔違約責任，工期每延誤一天按結算款的___%處以罰款。
甲方責任：
一、未按合同的規定履行自己應負的責任，工期得以順延并承擔由此造成的損失。
二、如因甲方支付乙方的工程進度款不及時，導致工程不能正常進行而延誤工期，其責任由甲方負責。
第十一條：合糾紛解決
合同發生糾紛，應進行協商解決。協商解決不成到合同履行地人民法院起訴。
第十二條：附則
一、本合同一式四份，雙方各持一份，未盡事宜雙方協商解決。
二、本合同自雙方代表簽定，加蓋公章或合同專用章即生效，合同保修期滿，結清工程款后終止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設施工合同書篇6
發包人(全稱)：__________________________
承包人(全稱)：__________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就下述建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_____________
工程地點：_____________
工程內容：_____________
工程立項批準文號：_____________
資金來源：_____________
二、工程承包范圍
承包范圍：_____________
三、合同工期
開工日期：_____________
竣工日期：_____________
合同工期總日歷天數天。
四、質量標準
合格。
五、合同價款
金額(大寫)：_____元(人民幣)(小寫)：_____________元(人民幣)。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、本合同通用條款
4、中標通知書
5、招標文件及答疑澄清
6、投標文件
7、工程建設標準、規范及有關技術文件
8、圖紙
9、工程量清單
10、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。
甲方(簽章)：___________________乙方(簽章)：___________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
建設施工合同書篇7
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規，在平等自愿、充分協商一致的基礎上，為了明確雙方在施工過程中的權益和責任，根據本工程的實際情況，雙方簽訂以下條款。
一、工程名稱及地點：
二、承包方式：包工包料，包制作安裝。
三、樣式要求：以圖紙要求和甲方要求為準。
五、付款方式：合同簽訂，材料到場，負責人驗收簽字后，開始施工，每十層完工后，支付已完工程造價的80%給乙方，工程施工全部完工后支付總價款的80%，竣工驗收合格后付至總工程造價的95%，剩余5%作為質保金，三年后無息付清。
六、質量標準：達到國家現行施工驗收規范進行施工，達到驗收合格。
七、安全生產及安全事故處理
1、安全施工：發包人承包人必須貫徹、執行國家和政府、行業主管部門頒布實施的有關安全生產的法律法規及各項規定，嚴格按安全標準組織施工。
2、乙方人員發生傷亡時，雙方應盡力搶救，同時保護好現場，以便有關部門進行勘察、鑒定。傷亡事故定性后，分清責任，如果乙方違規不按規范要求施工所造成的事故，由乙方承擔。
八、甲方的權利和義務
1、甲方負責進行技術交底，在施工中進行檢查、報驗和組織驗收。
2、給乙方施工隊提供住宿和伙房安置，制作場地，水電供給。提供往樓上運輸材料的垂直運輸工具。
九、乙方的權利和義務
1、按國家相關質量標準制作，按甲方提供的圖紙，實際測量后制作安裝，否則造成的一切損失均由乙方承擔。
2、遵守甲方的管理，安全文明施工，保證質量。違反操作規程而產生的一切安全事故均有乙方自行負責承擔。
十、本協議未盡事宜，雙方簽訂補充協議。
十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。
十二、本協議自雙方簽字后生效，至工程結束貨款結清后終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同書篇8
工程名稱：(以下簡稱地暖)發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
簽訂地點：根據<<中華人民共和國經濟合同法>>和<<建筑安裝工程承包合同>>的有關規定，為明確甲乙雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商后同意簽訂本合同。
第一條工程項目
【工程名稱】：地暖工程
【工程地點】：
【承包范圍及內容】：分集水器(含)以內地暖施工部分安裝，不含回填層部分施工。做法和選材詳見施工圖紙。
【工程單價】：34元/平米，工程面積㎡。工程預算總造價元(大寫金額)：。
第二條施工準備
【甲方】：
1、保證施工現場平整，地面障礙物清除干凈，地面無大的突起物。水、電能保證正常供應。
2、進場前應提供用于存放材料及施工工具、器件的庫房。
【乙方】：
本合同簽訂后收到甲方進場通知后五天內組織施工管理人員和材料、施工工具進場。
第三條工程期限
一、工程總工期為天，從甲方通知的開工日期算起，順延個日歷日竣工驗收。
二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：
1、按施工準備規定，不能提供施工場地(經乙方和有關各方驗收不符合條件要求)，障礙物未能清除，影響進場施工;
2、凡甲方負責提供的條件未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修配、代換而影響進度;
3、不屬于包干系統范圍內的重大設計變更，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;
4、在施工中如因停電、停水影響正常施工;
5、人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條工程質量
一、工程質量經雙方研究要求達到規范要求和圖紙設計要求。
二、乙方在施工過程中必須遵守下列規定：
1、由乙方提供的主要原材料必須經監理和甲方審驗合格后方可用于施工;
2、乙方應按質量及驗證標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，并及時將單位工程質量評定結果送甲方和監理方，單位工程結構完工時，應會同甲方、監理方等進行結構中間驗收;
3、乙方在施工過程中發生質量事故，應及時報告甲方派駐代表和監理方代表。一般質量事故的處理結果應送甲方和監理方備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、監理單位、甲方等單位共同研究，并經設計、建設單位簽證后實施;
4、竣工后，乙方對工程進行保修二年，保修時間自通過竣工驗收之日算起。
第五條工程款的支付與結算
一、合同單價在合同實施內為固定價款，不因市場因素和其它因素而變動(此價格不含工程配合費、水電費、檢測費、地稅等);
二、乙方在交付工程時按合同約定的價款向甲方提供工程結算單，甲方應在三日內予以審核確認，否則視同甲方確認乙方提供的工程結算單。甲方按合同約定的期限和價款向乙方支付款項。甲方在支付合同款項時不得另行以任何其它合同以外費用名義、項目卡扣乙方款項。
三、本合同簽訂后日內，甲方應支付工程材料備料款元(大寫金額：)，乙方收到該款項后，組織工程材料及施工管理人員進場。材料進場后甲方應支付工程材料款元(大寫金額：)，工程竣工驗收合格后，甲方根據工程量付清余款。
備注：
五、因甲方拖欠工程款，而影響工程進度造成乙方的停工、窩工的損失應由甲方承擔。
第六條施工與設計變更
乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經甲方、設計單位或有關技術部門同意后采取實施。增加的工程量經甲乙雙方協商確定后，由甲方追加工程款。
第七條工程驗收
一、竣工驗收，以國家頒發的GB50242-20__即《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》、及企業的驗收標準和施工圖紙說明書、施工技術文件等為依據。
二、該工程應具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水等記錄，甲方須及時辦理驗收簽證手續。
三、乙方驗收通知書送達三日內甲方未進行驗收的，視同甲方驗收合格。
四、工程竣工驗收后，甲方方可使用，在規定的二年保修期內，凡因乙方施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方無償保修。
第八條違約責任
一、乙方的責任
1、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。
2、工程不能按合同規定的工期完工的，按相關“建設工期提前或拖后的獎罰規定”償付逾期罰款。
二、甲方的責任
1、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延以外，還應賠償乙方由此造成的實際損失。
2、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、儲運、人員和機械設備、材料和構配件積壓等實際損失。
3、工程未經驗收，甲方提前或擅自使用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
4、乙方驗收通知書送達七日內甲方未進行驗收的，應按規定償付逾期違約金。
5、不按合同規定撥付工程款，按逾期天數每日千分之八付給乙方賠償金。
6、工程竣工驗收合格后，甲方不得在地暖施工面上進行打眼、鑿洞、取暖等作業行為，否則由此造成的一切后果由甲方承擔。
第九條糾紛解決辦法
任何一方違反合同規定，雙方協商解決，協商不成，向承包方人民法院起訴解決;
第十條附則
一、本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份。
二、本合同自雙方代表簽字、加蓋雙方公章或其他有效印章后生效。
三、合同簽訂時，甲乙雙方如需提出修改，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
簽約代表(簽章)：簽約代表(簽章)：
電話：電話：
日期：日期：
建設施工合同書篇9
發包方(以下稱甲方)：__________________
承包方(以下稱乙方)：__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日歷天數______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
建設施工合同書篇10
發包人：
承包人：
工程名稱：羅田大別川旅游驛站綜合樓工程
施工地址：羅田縣大河岸滾石坳
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、 公正和誠實信用的原則，雙方就建設工程勞務合作事項協商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況及承包工作內容
1.1工程名稱：羅田大別川旅游驛站綜合樓工程
1.2工程概況：建筑面積
1.3包工內容：樁基基礎及樁基基礎以上的主體施工
第二條 合同工期:開工日期20__年20__年
第四條 合同價款?
4.1合同價款：按建筑面積確定承包價 元/平方米，合同總造價為：元人民幣。
4.2對合同價款內容的明確：
泥 工:含混泥土澆筑、砌體及土方回填等。
第五條 合同價款的支付方式
5.1進場施工第一個月只支付工人生活費，第二個月支付第一個月工程量的30%(含已支付的生活費)，第三個月支付第二個月工程量的30%，以此類推，主體工程竣工后支付到總工程量的60%，九月份支付到總工程量的90%，20__年年底一次付清余款。
5.2前期合同價款的支付必須以工人領取生活費得方式由乙方造表簽字，按照造表直接發放到工人手上的方式進行。
第六條 安全施工
6.1安全施工：承包人必須貫徹、執行國家和政府、行業主管部門頒布實施的有關安全生產的法律法規及各項規定，嚴格按安全標準組織施工。
第七條 工程質量、驗收與保修
7.1工程質量應達到設計圖紙要求及約定標準和質量目標。如圖紙、發包人指令和國家及當地政府施工驗收規范、標準之間有差異或不一致，承包人應在取得發包人書面認可后，以質量要求較高者為施工依據。
7.2承包人必須按照國家規定的質量檢驗標準、施工驗收規范和施工圖組織施工。在施工中發現設計有誤，須立即向發包人提出，取得文字變更洽商手續后方可繼續施工。
7.3分包工程驗收以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據，自分包工程施工完畢后28日內由發包人、承包人共同辦理書面驗收手續，逾期未辦理驗收，發包人又交后序施工的或投入使用的，視為符合合同要求，工程交工。
第八條 工期延誤
8.1對于以下原因造成完工日期推遲的，經發包人施工代表確認，工期相應順延。
8.1.1因戰爭、動亂、自然災害或非發包人承包人責任造成的爆炸、火災等不可抗力;
8.1.2設計變更和工程量增加;
第九條 文明施工
9.1發包人、承包人應嚴格執行國家頒發的“施工現場管理暫行規定”，加強科學管理，堅持文明施工。
9.2所有施工人員進入施工現場必須佩戴安全帽，并保證其務工人員不隨地大小便，不打架斗毆，不偷盜，如果有以上事件發生，按照14.2.3執行。
第十條 ：承包人自備工具及須知
10.1承包人自備工具為：翻斗車、震動泵、鐵鍬等。
10.2由承包人自備的工具須其自帶入現場，發包人提供電力供應到施工現場(100米內)。
10.3承包人自備機具，其維修保養自理。
第十二條 發包人的權利及義務
12.1負責提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現場，負責工程施工的組織與協調及技術、質量、安全、場容等方面的交底及解決施工中存在或發生的技術問題。
12.2 負責于20__年3月15日提供施工圖紙1套，提供必要技術資料和辦理施工洽商。
12.3負責組織施工檢查、驗收，監督承包人的工程進度、工程質量、安全生產及按圖施工情況，材料領用情況及行政管理事務。
12.4負責本工程中各工種，工序間的協調與配合，承包人在安全、質量、工期、場容等方面發現有違反合同約定內容的，發包人應書面提出整改意見，督促承包人進行整政。
12.5負責組織工程的驗收工作。
12.6本工程發包人施工代表為周勇，負責日常施工的管理、協調工作。發包人也可委托現場簽認用工、辦理洽商變更手續的職權，人事如有變動，應提前7日通知承包人。
第十三條 承包人的權利和義務
13.1承包人對與其確定勞動關系的作業工人必須認真審查，保證人員的政治素質、身體素質和技術水平，工人年齡不得低于18周歲，不得超過60周歲。
13.2 承包人需將其作業人員登記造冊(須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工種、級別、工作證號碼及身份證號碼，作為人工工資發放的依據。
13.3在施工生產過程中，承包人必須保證人員相對穩定，不能隨意變更備案人員，人員變動率小于5%，服從發包人的統籌安排，統一調動。
13.4承包人必須按施工圖紙及說明施工，如有合理化建議應征得發包人同意，并辦理書面洽商變更手續后方可改動施工。
13.5承包人應對其作業工人進行安全生產、食品衛生、交通安全及預防煤氣中毒等方面的教育，自覺遵守發包人現場管理規定，服從發包人有關人員的指導、教育、監督和檢查，并及時向發包人提供有關情況和資料。
第十四條 違約責任
14.1發包人違約責任
14·1·1由于發包人原因造成停工、窩工時應按實際發生情況向承包人辦理書面洽商，如超過三十天以上酌情予以補償。
14·1·2由于發包人施工人員指揮錯誤造成的工程質量問題，其經濟損失及有關責任由發包人承擔。
14·1·3發包人超過約定的支付時間不支付勞務費或決算價余款的，承包人可向發包人發出要求付款通知，15天布予以回應的，承包人有權依法追索拖欠款。
14.2承包人違約責任
14·2·1因承包人原因造成發包人工期延誤或工程質量嚴重不符合要求時，發包人可以終止合同，并要求承包人在3日內退出施工現場，承包人應當退出施工現場，但發包人應在要求承包人退出施工現場的時限內，與承包人就結算事宜達成書面協議或由監理公司、發包人、承包人共同對己完成的工程量進行簽認。
14·2·2因承包人責任造成質量事故和延誤工期，其工料損失概由承包人承擔。
14.2.3由于承包人的勞務人員發生在施工現場打架斗毆，偷盜等事件，承包人負全部責任，為此發包人有權終止本合同，并追究由此遭受的經濟損失。
第十五條 合同爭議的解決在履行合同過程中發生爭議，雙方首先進行協商，協商不成可向有關部門申請 調解。當事人不愿和解調解或和解調解不成的可以向羅田縣人民法院起訴。
第十六條本合同正本一式三份，具有同等法律效力，雙方各執一份，備案留存一份，副本一份。
本合同未盡事宜可經雙方協商后列入其他事項，其他事項與正文具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日